Stavebné práce pre projekt: „Zvýšenie kvality školskej infraštruktúry v obci Vyšné Ružbachy“

Výzva na predkladanie ponúk

• Organizácia: Obec Vyšné Ružbachy (ID: 35757)
• Zákazka: Stavebné práce pre projekt: „Zvýšenie kvality školskej infraštruktúry v obci Vyšné Ružbachy“ (ID: 567794)
• Typ formulára: Súťaž
• Identifikátor verzie oznámenia: 9875e963-4514-4f25-8263-31c4d80ca2c6
• Verzia oznámenia : 01
• Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1

• 2.1 Organizácie
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Obec Vyšné Ružbachy
• IČO: 00330264
• DIČ: 2020525298
• Adresa
• Ulica: Vyšné Ružbachy
• Číslo: 243
• Mesto: Vyšné Ružbachy
• PSČ: 06502
• Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: obec@vysneruzbachy.sk
• Telefónne číslo: +421905903817
• Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
• Hlavný kupujúci: áno

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Vyšné Ružbachy)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
• Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
• Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6201
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
• Predchádzajúce oznámenie:
• 4.1.2 Opis
• Referenčné číslo: Vyšné Ružbachy - škola
• Názov: Stavebné práce pre projekt: „Zvýšenie kvality školskej infraštruktúry v obci Vyšné Ružbachy“
• Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Zvýšenie kvality školskej infraštruktúry v obci Vyšné Ružbachy“, ktorého cieľom je modernizácia existujúcej školskej infraštruktúry, zlepšenie technického, hygienického a energetického stavu školských objektov a vytvorenie kvalitnejších, bezpečnejších a bezbariérových podmienok pre inkluzívne vzdelávanie. Predmet zákazky zahŕňa realizáciu troch stavebných celkov: Stavebné úpravy sociálnych zariadení v objekte ZŠ, ktorých súčasťou je rekonštrukcia hygienických priestorov, modernizácia zdravotechnických a elektroinštalačných rozvodov, výmena osvetlenia, obnova povrchových úprav, výmena zariaďovacích predmetov a realizácia bezbariérových opatrení vrátane osadenia schodiskovej plošiny. Stavebné úpravy odborných učební, zamerané na modernizáciu odborných učební. Práce zahŕňajú najmä obnovu podláh, vnútorných povrchov, súvisiace stavebné úpravy a modernizáciu osvetlenia. Zníženie energetickej náročnosti objektu telocvične vo Vyšných Ružbachoch, zahŕňajúce komplexnú stavebnú obnovu objektu, zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových a strešných konštrukcií, výmenu otvorových výplní, rekonštrukciu podlahových konštrukcií, modernizáciu technických systémov budovy vrátane vykurovania, vzduchotechniky a osvetlenia a realizáciu opatrení na zabezpečenie bezbariérového prístupu. Stavebné práce budú realizované v areáli Základnej školy s materskou školou v obci Vyšné Ružbachy, na parcelách registra C KN č. 167/59 a 167/101 v katastrálnom území Vyšné Ružbachy. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu týchto súťažných podkladov – Projektové dokumentácie a Výkaz výmer. Požiadavky na predmet zákazky spojené s uplatňovaním zásady „nespôsobiť významnú škodu“ (DO NOT SIGNIFICANT HARM ďalej aj „DNSH“) sú uvedené v týchto Súťažných podkladoch v časti B1 Vymedzenie predmetu zákazky.
• Druh zákazky: Stavebné práce
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: 45214210, 45443000, 45262520, 45321000, 45421100, 45310000, 45232141, 45330000
• 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
• Krajina: Slovensko
• 4.2 Súťažné podmienky
• 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
• Dôvody na vylúčenie
• Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje: a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. V súlade s § 32 ods. 7 a 8 zákona vyššie uvedenú podmienku podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO musí spĺňať aj iná osoba ako je uvedená v článku 32 ods. 1 písm. a) ZVO, a to osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba: a. vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu, b. má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu, c. má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo d. má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač predložením čestného vyhlásenia podľa vzoru Príloha č. 6 týchto súťažných podkladov alebo vyhlásenia urobeného pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač uvedie zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §32 ods. 2 písm. b) c) a e) nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť na overenie splnenia podmienky účasti informačných systém verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon proti byrokracii). Toto ustanovenie sa týka len uchádzačov, ktorý majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods. 3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade, ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V prípade, ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný v rámci verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2. resp. ods. 4. a ods. 5. ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený u
• 4.3 Informácie o postupe
• 4.3.1 Postup
• Druh postupu: Iný jednofázový postup
• Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: Stavebné práce pre projekt: „Zvýšenie kvality školskej infraštruktúry v obci Vyšné Ružbachy“
• Účel
• Opis časti
• Referenčné číslo: Vyšné Ružbachy - škola
• Názov : Stavebné práce pre projekt: „Zvýšenie kvality školskej infraštruktúry v obci Vyšné Ružbachy“
• Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Zvýšenie kvality školskej infraštruktúry v obci Vyšné Ružbachy“, ktorého cieľom je modernizácia existujúcej školskej infraštruktúry, zlepšenie technického, hygienického a energetického stavu školských objektov a vytvorenie kvalitnejších, bezpečnejších a bezbariérových podmienok pre inkluzívne vzdelávanie. Predmet zákazky zahŕňa realizáciu troch stavebných celkov: Stavebné úpravy sociálnych zariadení v objekte ZŠ, ktorých súčasťou je rekonštrukcia hygienických priestorov, modernizácia zdravotechnických a elektroinštalačných rozvodov, výmena osvetlenia, obnova povrchových úprav, výmena zariaďovacích predmetov a realizácia bezbariérových opatrení vrátane osadenia schodiskovej plošiny. Stavebné úpravy odborných učební, zamerané na modernizáciu odborných učební. Práce zahŕňajú najmä obnovu podláh, vnútorných povrchov, súvisiace stavebné úpravy a modernizáciu osvetlenia. Zníženie energetickej náročnosti objektu telocvične vo Vyšných Ružbachoch, zahŕňajúce komplexnú stavebnú obnovu objektu, zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových a strešných konštrukcií, výmenu otvorových výplní, rekonštrukciu podlahových konštrukcií, modernizáciu technických systémov budovy vrátane vykurovania, vzduchotechniky a osvetlenia a realizáciu opatrení na zabezpečenie bezbariérového prístupu. Stavebné práce budú realizované v areáli Základnej školy s materskou školou v obci Vyšné Ružbachy, na parcelách registra C KN č. 167/59 a 167/101 v katastrálnom území Vyšné Ružbachy. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu týchto súťažných podkladov – Projektové dokumentácie a Výkaz výmer. Požiadavky na predmet zákazky spojené s uplatňovaním zásady „nespôsobiť významnú škodu“ (DO NOT SIGNIFICANT HARM ďalej aj „DNSH“) sú uvedené v týchto Súťažných podkladoch v časti B1 Vymedzenie predmetu zákazky.
• Druh zákazky: Stavebné práce
• Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 883 425.02
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: 45214210, 45443000, 45262520, 45321000, 45421100, 45310000, 45232141, 45330000
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
• Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Mesto: Vyšné Ružbachy
• PSČ: 06502
• Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
• Krajina: Slovensko
• Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Budova Základnej školy s materskou školou na parcele reg. C KN č. 167/59, Budova telocvične na parcele reg. CKN č. 167/101, obec Vyšné Ružbachy, k. ú. Vyšné Ružbachy, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
• Predpokladané trvanie
• Trvanie
• Dĺžka trvania
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 14
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Ostatné informácie
• Doplňujúce informácie: 1. Uplatňovanie sociálneho aspektu: V rámci uplatňovania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa počas celej doby realizácie stavebných prác povinnosťou, vzhľadom na hodnotu zákazky, zamestnať minimálne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby z prostredia MRK do 30 kalendárnych dní od začiatku stavebných prác. Vyžadovaná je forma pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou podľa zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce (nie formou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Nezamestnané osoby kumulatívne spĺňajú nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej komunite, a zároveň b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. Pre účely zmluvy o NFP sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní. Sociálny aspekt sa uplatní počas celej doby realizácie stavebných prác. V prípade, že nastane ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, alebo zamestnávateľa a ukončenie pracovného pomeru by znamenalo zníženie pod minimálnu hranicu vyššie uvedeného počtu zamestnaných osôb, zhotoviteľ uvoľnené pracovné miesto obsadí do 30 kalendárnych dní od ukončenia tohto pracovného pomeru. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady poskytne Verejný obstarávateľ v postavení objednávateľa zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k MRK a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je, alebo bol nezamestnaný (napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie a potvrdenie o období, v ktorom bol uchádzač evidovaný ako nezamestnaný, resp. potvrdenie o zaradení do evidencie dlhodobo nezamestnaných). Ak Zhotoviteľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom/verejným obstarávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a písm. b). Verený obstarávateľ zaviaže zhotoviteľa stavebných prác na preukázanie splnenia tejto povinnosti a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, a pod.). Verejný obstarávateľ je povinný následne predložiť tieto dokumenty Poskytovateľovi. 2. Požiadavky na predmet zákazky spojené s uplatňovaním zásady „nespôsobiť významnú škodu“ (DO NOT SIGNIFICANT HARM ďalej aj „DNSH“) sú uvedené v týchto Súťažných podkladoch v časti B1 Vymedzenie predmetu zákazky.
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
• Opis podmienky účasti: Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (v rozsahu deň, mesiac, rok) od vyhlásenia verejného obstarávania – zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania SR s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom stavebných prác: 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, resp. zákazku, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. uskutočnenie stavebných prác (zmluva/zákazka) začalo pred piatimi rokmi alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej ako rozhodné obdobie) alebo zmluva/ zákazka, ktorej realizácia začala pred viac ako piatimi rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť uskutočnenia stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodnom období. V prípade ak uskutočnenie stavebných prác realizoval ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným, pričom finančný objem uvádza v EUR bez DPH. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b) ZVO Uchádzač musí preukázať, že realizoval stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v predchádzajúcich piatich rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania Uchádzač predloží potvrdenie/potvrdenia o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru (pozemná stavba, novostavba alebo rekonštrukcia), pričom uskutočnené stavebné práce budú kumulatívne minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky. Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Prepočet cudzej meny na euro, ktorý použijú uchádzači so sídlom mimo SR, príp. uchádzači so sídlom v SR pri preukazovaní podmienky účasti zmluvou uzavretou zo zahraničným subjektom používajúcim inú menu ako euro: Uchádzač v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Za rok 2026 sa prepočet zahraničnej meny prepočítajú ceny na EUR kurzom ECB aktuálnym ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov vedené v Evidencii referencií ÚVO, v zmysle §12 ZVO (ak takáto referencia v evidencii existuje).
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: §34 ods. 1 písm. d)ZVO
• Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením: - platnej licencie uchádzača na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov; - platnej licencie uchádzača na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby; - platnej licencie uchádzača na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. d) ZVO Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky 1. Platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov podľa STN 732901 (resp. ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla/adresy uchádzača) , kt. sú predmetom obstarávania podľa výkazu výmer alebo k ekvivalentným riešeniam uchádzača, ktoré oprávňuje jej držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku účinného do 31.03.2025 a v zmysle § 27 zák. č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „stavebný zákon“) , vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom a aktuálne platnú ku dňu predkladania ponuky uchádzačom alebo ekvivalentnú vydanú v EU alebo ekvivalentnú k slovenskému právnemu predpisu § 43g zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku účinného do 31.03.2025 a § 27 zák. č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom a aktuálne platnú ku dňu predkladania ponuky uchádzačom, resp. ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla/adresy uchádzača. Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy-podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému. 2. Platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa § 43g stavebného zákona účinného do 31.03.2025 a podľa § 27 stavebného zákona (zák. č. 25/2025 Z. z.) a STN 73 3134 (resp. ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla/adresy uchádzača). Uchádzač predloženou licenciou preukáže odbornú kvalifikáciu zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby v zmysle Zásad montáže a podľa článku 4.1 normy STN 73 3134:2014: Stavebné práce Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie, resp. podľa zásad ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla/adresy uchádzača. Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Licencia má byť aktuálna a platná ku dňu predkladania ponuky uchádzačom. Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: §34 ods. 1 písm. d) ZVO v súvislosti s § 35 ZVO
• Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. d) ZVO Platný certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vydaný pre oblasť: stavebná činnosť vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Uchádzač preukáže splnenie podmienky ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má: A: osobu určenú na plnenie zmluvy alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho, ktorý má platné Osvedčenie vydané SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky (s rozsahom oprávnenia pre: stavbyvedúci pozemné stavby) a odbornú prax stavbyvedúceho pre pozemné stavby. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúci pre pozemné stavby s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Najmenej 3 (slovom: troj) ročnú odbornú prax stavbyvedúceho pre pozemné stavby preukáže uchádzač vlastnoručne podpísaným životopisom alebo iným dokladom, z ktorého bude zrejmý priebeh zamestnaní a aktuálny zamestnávateľ. Preukáže min. jednu praktickú skúsenosť na stavbe rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, že osoba je aktuálne, v čase predkladania ponuky v pracovnom pomere u uchádzača. B: min. 1 osobu preškolenú na zhotovovanie a montáž vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle STN 73 2901 resp. ekvivalent. Uchádzač predloží doklady o zaškolení (osvedčenie resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov členského štátu ich pôvodu) a čestné vyhlásenie uchádzača, že osoba, ktorou preukazuje splnenie podmienky účasti je aktuálne, v čase predkladania cenovej ponuky, v pracovnom pomere s uchádzačom. C: min. 1 osobu preškolenú na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Uchádzač predloží doklady o zaškolení (osvedčenie resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti, rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov členského štátu ich pôvodu) a čestné vyhlásenie uchádzača, že osoba, ktorou preukazuje splnenie podmienky je aktuálne v pracovnom pomere s uchádzačom v čase predkladania ponuky. Uchádzač k splneniu podmienky účasti predloží menný Zoznam vyššie uvedených osôb s uvedením ich osobitného kvalifikačného predpokladu a pracovnej pozície Upozornenie: Verejný obstarávateľ pripúšťa, aby jedna osoba bola nominovaná na viacero pozícií kľúčových odborníkov, pokiaľ táto osoba spĺňa všetky požiadavky na odbornú spôsobilosť, kvalifikáciu a odbornú prax stanovené pre jednotlivé pozície kľúčových odborníkov. V prípade nominovania jednej osoby na viacero pozícií je uchádzač povinný preukázať splnenie požadovaných podmienok účasti pre každú z týchto pozícií. Uchádzač zároveň zabezpečí, aby kumulácia odborných činností nemala negatívny vplyv na riadne a včasné plnenie predmetu zákazky. Splnenie požiadaviek na osoby určené na plnenie zmluvy uchádzač preukáže predložením dokladov (osvedčení, oprávnení, preukazov či dokladov o preškolení, zaškolení alebo poučení resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov členského štátu ich pôvodu), o spôsobilosti vyššie uvedených osôb, ktorých výkon práce je podmienený platným oprávnením v zmysle osobitných právnych predpisov (tzv.: osobitný kvalifikačný predpoklad) alebo preškolenie, zaškolenie či poučenie v zmysle určenej minimálnej požiadavky je potrebné alebo sa vyžaduje.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: §34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojení s §36 ZVO
• Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky ak ide o stavebné práce alebo služby uvedením opatrení enviromentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojení s § 36 ZVO Uchádzač musí preukázať, že uplatňuje environmentálne opatrenia, resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy. Ako dôkaz zhody s dodržiavaním ochrany životného prostredia preukáže uchádzač platným dokladom: Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz. Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Informácie o variantoch
• Varianty: Nie sú povolené
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.11.2026
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
• Viazanosť ponuky
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 10
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 18.11.2026
• Čas otvárania ponúk: 10:00
• Opis otvárania ponúk: Elektronické otváranie ponúk prostredníctvom IS EVO sa uskutoční podľa Výzvy na predkladanie ponúk 5. časť, 5.1.1 Časť (LOT-0001) – Informácie o časti resp. v súlade s redakčnou opravou, v zasadacej miestnosti na kontaktnej adrese splnomocnenej osoby na verejné obstarávanie: MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov. Ponuky sa budú otvárať elektronicky.
• Miesto otvárania ponúk: Zasadacia miestnosť MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov.
• Zábezpeka
• Vyžaduje sa zábezpeka: áno
• Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžaduje vo výške 26 000,00 EUR (slovom: dvadsaťšesťtisíc eur). Spôsob zloženia zábezpeky: -zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo -poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo poistenie záruky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom v Súťažných podkladoch.
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/567794
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/567794
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: IS EPVO