Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu MŠ a ZUŠ súp. Č.348, Čachtice

Výzva na predkladanie ponúk

• Organizácia: Obec Čachtice (ID: 70064)
• Zákazka: Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu MŠ a ZUŠ súp. Č.348, Čachtice (ID: 561413)
• Typ formulára: Súťaž
• Identifikátor verzie oznámenia: c2c4824b-acd7-4be2-b32f-5b807c0a4dee
• Verzia oznámenia : 01
• Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1

• 2.1 Organizácie
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Obec Čachtice
• IČO: 00311464
• DIČ: 2021091391
• Názov organizačného útvaru: Obecný úrad Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice
• Internetová adresa (URL): http://www.cachtice.sk/
• Adresa
• Ulica: Malinovského
• Číslo: 769
• Mesto: Čachtice
• PSČ: 91621
• Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• Kontaktné miesto : Obecný úrad Čachtice
• E-mail: obec@cachtice.sk
• Telefónne číslo: +421327401024
• Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
• Hlavný kupujúci: áno
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: PRONATH s. r. o.
• IČO: 57570990
• DIČ: 2122825265
• Názov organizačného útvaru: sekcia verejného obstarávania
• Adresa
• Ulica: Južná ul.
• Číslo: 3079/14
• Mesto: Levice
• PSČ: 93401
• Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
• Krajina: Slovensko

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Čachtice)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
• Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
• Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4645
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0003 (PRONATH s. r. o.)
• Typ poskytovateľa služieb: Poskytovateľ obstarávacích služieb

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
• Predchádzajúce oznámenie:
• 4.1.2 Opis
• Referenčné číslo: MoF Čachtice 15072026
• Názov: Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu MŠ a ZUŠ súp. Č.348, Čachtice
• Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy a základnej umeleckej školy v obci Čachtice. Realizácia stavebných prác sa vyžaduje vykonať v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie, druh pozemné stavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č.1 vrátane nenaceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.2B týchto súťažných podkladov. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. ČLENENIE NÁKLADOV V ROZPOČTE SO 01 MŠ a ZUŠ D. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí D1. Architektonicko stavebná časť D2. Zdravotechnika D3. Vykurovanie a kotolňa D4. Elektroinštalácia, systém ochrany pred bleskom D5. Dátové rozvody, rozhlas D6. Systém núteného vetrania D7. MAR D8. Tepelnotechnické posúdenie budovy. Projektové energetické hodnotenie SO 02 Fotovoltický systém SO 03 Rampa
• Druh zákazky: Stavebné práce
• Doplňujúci druh zákazky: Služby
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 117 931.60
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
• 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Ulica: Pionierska 348/32
• Mesto: Čachtice
• PSČ: 91621
• Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
• Krajina: Slovensko
• Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Čachtice, stavebné práce budú realizované na parcele C-KN 3008, 3005/1, katastrálne územie Čachtice. Bližšie informácie sa nachádzajú v súhrnnej technickej správe a súhrnnej sprievodnej správe projektovej dokumentácie.
• 4.2 Súťažné podmienky
• 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
• Dôvody na vylúčenie
• Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek a pri vylúčení uchádzača postupuje najmä podľa a) § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní resp. pre osoby, ktorých kapacity budú využívané aj § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona, b) § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, c) § 49 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, d) § 53 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobné vymedzenie posúdenia podmienok účasti ako aj požiadaviek na predmet zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
• 4.3 Informácie o postupe
• 4.3.1 Postup
• Druh postupu: Iný jednofázový postup
• 4.3.2 Ostatné informácie
• Doplňujúce informácie: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko stavebné práce tvoria v zmysle projektovej dokumentácie funkčný a logický celok. Rozdelenie predmetu zákazky na viaceré samostatné časti by znamenalo zásadné ohrozenie funkčnosti diela a rozdielne lehoty uskutočnenia, ktoré môže predlžovať celkovú lehotu stavby. Vzhľadom na zabezpečenie nadväznosti technologických postupov stavebných prác a jednoznačne definovateľnej zodpovednosti a záruky za dielo je nevyhnutné, aby bol predmet zákazky obstaraný a realizovaný ako jeden celok. Záujemca je povinný predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
• 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
• 4.4.1 Maximálny počet častí
• Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu MŠ a ZUŠ súp. Č.348, Čachtice
• Účel
• Opis časti
• Referenčné číslo: MoF Čachtice 15072026
• Názov : Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu MŠ a ZUŠ súp. Č.348, Čachtice
• Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy a základnej umeleckej školy v obci Čachtice. Realizácia stavebných prác sa vyžaduje vykonať v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie, druh pozemné stavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č.1 vrátane nenaceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.2B týchto súťažných podkladov. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. ČLENENIE NÁKLADOV V ROZPOČTE SO 01 MŠ a ZUŠ D. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí D1. Architektonicko stavebná časť D2. Zdravotechnika D3. Vykurovanie a kotolňa D4. Elektroinštalácia, systém ochrany pred bleskom D5. Dátové rozvody, rozhlas D6. Systém núteného vetrania D7. MAR D8. Tepelnotechnické posúdenie budovy. Projektové energetické hodnotenie SO 02 Fotovoltický systém SO 03 Rampa
• Druh zákazky: Stavebné práce
• Doplňujúci druh zákazky: Služby
• Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 2 117 931.60
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: 90500000, 45112000, 45300000, 45321000, 45310000, 45421100, 45332400, 45422000, 45261300, 45312310
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Prechod na obehové hospodárstvo
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
• Opis strategického verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie v súlade s podmienkou uplatnenia zeleného verejného obstarávania zahrňujúce environmentálne charakteristiky pri realizácii stavebných prác pri dodržaní platnej legislatívy EÚ a SR a to najmä základných zásad ako princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princíp transparentnosti. Zelené verejné obstarávanie sa uplatňuje v rámci podmienok realizácie zákazky s ohľadom na stanovenie environmentálne priaznivých podmienok pri realizácii stavebných prác. Verejný obstarávateľ stanovil realizačné podmienky zmluvy zamerané na nakladanie s odpadmi, a/alebo recykláciu materiálov pri výstavbe a využitie recyklovaných, zdravotne nezávadných materiálov pri výstavbe tak, aby danú zákazku mohol získať uchádzač, ktorý sa zaviaže spĺňať tieto podmienky Úspešný uchádzač je povinný dodržiavať požiadavky spojené so zásadou „nespôsobiť významnú škodu“ počas plnenia predmetu zákazky a v súlade s uvedenými dokumentami je povinný v spolupráci s verejným obstarávateľom postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a dodržiavať "podmienku recyklácie“ stavebného odpadu ako zákonnú povinnosť Zhotoviteľa (Zákon o odpadoch). Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok, týkajúcich sa práv a povinností budúceho dodávateľa sa nachádza v návrhu zmluvy.
• Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Ulica: Pionierska 348/32
• Mesto: Čachtice
• PSČ: 91621
• Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
• Krajina: Slovensko
• Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Čachtice, stavebné práce budú realizované na parcele C-KN 3008, 3005/1, katastrálne územie Čachtice. Bližšie informácie sa nachádzajú v súhrnnej technickej správe a súhrnnej sprievodnej správe projektovej dokumentácie.
• Predpokladané trvanie
• Trvanie
• Dĺžka trvania
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
• Obnovenie zmluvy
• Opis opcií: Lehota trvania zmluvy sa počíta odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Ostatné informácie
• Doplňujúce informácie: Predmet zákazky bude financovaný v rámci projektu na základe zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie. Poskytovateľom podpory je Environmentálny fond. Predmetom podpory formou dotácie je poskytovanie finančných prostriedkov Modernizačného fondu na zvýšenie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov, ktorú poskytovateľ poskytuje podľa § 4i zákona o EF. Zdroj finančných prostriedkov Modernizačný fond - podporný mechanizmus zriadený v rámci európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami, ktorý je primárne určený na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti pre obdobie rokov 2021 – 2030
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
• Názov podmienky účasti: § 32 ods. 1 zákona
• Opis podmienky účasti: Preukazovanie splnenia podmienok účasti sa požaduje podľa § 32 ods. 2 zákona: a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Uchádzači nie sú povinní predkladať doklady podľa § 32 ods. 3 zákona, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne. Úplné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa nachádza v SP.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
• Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. d) zákona
• Opis podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm d) zákona - prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v min. výške 2 000 000,00 EUR bez DPH súhrne za všetky požadované hospodárske roky. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne. Úplné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa nachádza v SP.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. b), d), g), h) zákona v nadv. na § 35 a 36 zákona
• Opis podmienky účasti: Krátky opis jednotlivých ustanovení použitých v súťažných podkladoch. 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, druh pozemné stavby za predchádzajúcich 5 rokov kumulatívne vo výške 2 000 000,00 EUR bez DPH, 2. podľa § 34 ods. 1 písm g) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti min. 1 osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác na výkon činnosti stavbyvedúceho, t.j. osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie pozemné stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, uznáva sa ekvivalentný doklad vydaný členskými štátmi. 3. podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, Verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality: predloženie licencie, alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority, na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech, 4. podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác, vyžaduje predloženie certifikátu ISO 14001 na stavebné práce vydaného nezávislou inštitúciou, 5. podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác, vyžaduje predloženie certifikát systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 - vydaného nezávislou inštitúciou. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť, podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne. Úplné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa nachádza v SP.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia zmluvná cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH.
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: EUR s DPH
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Informácie o variantoch
• Varianty: Nie sú povolené
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Elektronická fakturácia: Povinná
• Podmienky plnenia zmluvy: Súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom budú prílohy: a) elektronický výpis zo zápisu zhotoviteľa v RPVS ( aktuálny ku dňu podpísania zmluvy) b) zoznam subdodávateľov, ak relevantné, podpísaný uchádzačom c) technologický postup realizácie diela, podpísaný uchádzačom d) nacenený výkaz výmer - položkovitý rozpočet ceny diela, podpísaný uchádzačom e) realizačný harmonogram stavebných prác, podpísaný uchádzačom f) plán nakladania s odpadom, podpísaný uchádzačom g) doklad potvrdzujúci o uzatvorenom poistení alebo potvrdenie poisťovne o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou h) doklad o zložení realizačnej zábezpeky v prospech Objednávateľa, predložený najneskôr v čase odovzdania staveniska i) plán BOZP, vypracovaný Objednávateľom j) protokol o prebratí a odovzdaní diela po odovzdaní diela (s prílohami podľa ustanovení v Zmluve podpísaný po odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami).
• Elektronický katalóg
• Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
• Postup po procese udeľovania
• Elektronická platba: áno
• Organizácia prijímajúca ponuky
• ID príjemcu ponuky: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Organizácia spracúvajúca ponuky
• ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Čachtice)
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.08.2026
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
• Viazanosť ponuky
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 106
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Deň
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 10.08.2026
• Čas otvárania ponúk: 08:05
• Opis otvárania ponúk: Verejné otváranie ponúk na predmet zákazky v súlade s § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom (komisia) na adrese verejného obstarávateľa prostredníctvom sprístupnenia ponúk v systéme IS EVO. Ponuky budú sprístupnené všetkým uchádzačom samotným IS EVO „on-line“, to znamená, že bude vykonané otváranie ponúk funkcionalitou, ktorá zabezpečí automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk v jednom okamihu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky prostredníctvom elektronického prostriedku.
• Miesto otvárania ponúk: Ponuky budú sprístupnené všetkým uchádzačom samotným IS EVO „on-line“, to znamená, že bude vykonané otváranie ponúk funkcionalitou, ktorá zabezpečí automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk v jednom okamihu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky prostredníctvom elektronického prostriedku.
• Zábezpeka
• Vyžaduje sa zábezpeka: áno
• Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka v zmysle § 46 zákona. Lehota viazanosti ponúk na predmet zákazky je stanovená do 31.10.2026. Zábezpeka je stanovená: vo výške 40 000,00 EUR Spôsoby zloženia zábezpeky k predmetu zákazky: a) zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo b) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo c) poistenie záruky. Bankové spojenie: Prima banka, a.s. SWIFT ( BIC) kód: KOMASK2X Číslo účtu: SK46 5600 0000 0058 0639 0063 Variabilný symbol/doplňujúci údaj: ............................... IČO uchádzača. V správe bankového prevodu uviesť označenie súťaže (číslo vestníka ........./2026 a značku zverejnenia ............ – WYP ). Podrobné vymedzenie podmienok zloženia zábezpeky sa nachádza v súťažných podkladoch. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 10.08.2026 o 08:00 hod, v prípade výberu spôsobu zloženia zábezpeky podľa písm a), tohto článku výzvy.
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/561413
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/561413
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: eplatforma
• Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.isepvo.sk/
• Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
• ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0003 (PRONATH s. r. o.)
• Organizácia poskytujúca dokumenty
• ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Čachtice)