Budova – I. ZŠ Žiar nad Hronom, obnova budovy a zlepšenie energetickej hospodárnosti

Výzva na predkladanie ponúk

• Organizácia: Mesto Žiar nad Hronom (ID: 21145)
• Zákazka: Budova – I. ZŠ Žiar nad Hronom, obnova budovy a zlepšenie energetickej hospodárnosti (ID: 558932)
• Typ formulára: Súťaž
• Identifikátor verzie oznámenia: 0dfc93d3-0d3a-4bba-9965-23ac072f5c17
• Verzia oznámenia : 01
• Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1

• 2.1 Organizácie
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Mesto Žiar nad Hronom
• IČO: 00321125
• DIČ: 2021339463
• Adresa
• Ulica: Š. Moysesa
• Číslo: 46
• Mesto: Žiar nad Hronom
• PSČ: 96519
• Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: lubomir.polak@ziar.sk
• Telefónne číslo: 0456787143
• Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
• Hlavný kupujúci: áno

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Žiar nad Hronom)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
• Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
• Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5405
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
• Predchádzajúce oznámenie:
• 4.1.2 Opis
• Referenčné číslo: 1956/2026
• Názov: Budova – I. ZŠ Žiar nad Hronom, obnova budovy a zlepšenie energetickej hospodárnosti
• Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré spočívajú v rekonštrukcii budovy základnej školy na ul. Dr. Janského 2 v meste Žiar nad Hronom. Cieľom projektu je komplexná obnova budovy I. Základnej školy v Žiari nad Hronom s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť, bezpečnosť a komfort vzdelávacieho prostredia. Rekonštrukcia zahŕňa izoláciu budovy, výmenu okien a dvier, modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov a tiež optimalizáciu osvetlenia a riadenia spotreby energie prostredníctvom inteligentných technológií. Dôležitým prvkom je výstavba fotovoltickej elektrárne, ktorá prispeje k zníženiu energetických nákladov školy a ekologickej udržateľnosti prevádzky. Implementácia obnoviteľných zdrojov energie pomôže škole dosiahnuť vyššiu energetickú sebestačnosť a environmentálnu zodpovednosť. Výsledkom projektu bude výrazné zlepšenie energetických parametrov základnej školy, čo povedie k zníženiu spotreby energie a tiež emisií skleníkových plynov. V nemalej miere projekt prispeje aj k zlepšeniu vnútorného prostredia, čím bude vytvorené zdravšie a komfortnejšie prostredie pre žiakov a zamestnancov školy. Projekt taktiež rieši bezbariérové opatrenia v budove. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu potreby primárnej energie verejnej budovy o 87,15 %. Bližšie informácie ohľadom rekonštrukcie jedálne možno nájsť v projektovej dokumentácii k zákazke,
• Druh zákazky: Stavebné práce
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 870 200.83
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
• 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Ulica: ul. Dr. Janského 2
• Mesto: Žiar nad Hronom
• PSČ: 96501
• Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
• Krajina: Slovensko
• Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Budova I. ZŠ na ul. Dr. Janského 2, v Žiari nad Hronom
• 4.2 Súťažné podmienky
• 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
• Dôvody na vylúčenie
• Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v súťažných podkladoch
• 4.3 Informácie o postupe
• 4.3.1 Postup
• Druh postupu: Iný jednofázový postup
• 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
• 4.4.1 Maximálny počet častí
• Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: Budova – I. ZŠ Žiar nad Hronom, obnova budovy a zlepšenie energetickej hospodárnosti
• Účel
• Opis časti
• Referenčné číslo: 1956/2026
• Názov : Budova – I. ZŠ Žiar nad Hronom, obnova budovy a zlepšenie energetickej hospodárnosti
• Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré spočívajú v rekonštrukcii budovy základnej školy na ul. Dr. Janského 2 v meste Žiar nad Hronom. Cieľom projektu je komplexná obnova budovy I. Základnej školy v Žiari nad Hronom s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť, bezpečnosť a komfort vzdelávacieho prostredia. Rekonštrukcia zahŕňa izoláciu budovy, výmenu okien a dvier, modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov a tiež optimalizáciu osvetlenia a riadenia spotreby energie prostredníctvom inteligentných technológií. Dôležitým prvkom je výstavba fotovoltickej elektrárne, ktorá prispeje k zníženiu energetických nákladov školy a ekologickej udržateľnosti prevádzky. Implementácia obnoviteľných zdrojov energie pomôže škole dosiahnuť vyššiu energetickú sebestačnosť a environmentálnu zodpovednosť. Výsledkom projektu bude výrazné zlepšenie energetických parametrov základnej školy, čo povedie k zníženiu spotreby energie a tiež emisií skleníkových plynov. V nemalej miere projekt prispeje aj k zlepšeniu vnútorného prostredia, čím bude vytvorené zdravšie a komfortnejšie prostredie pre žiakov a zamestnancov školy. Projekt taktiež rieši bezbariérové opatrenia v budove. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu potreby primárnej energie verejnej budovy o 87,15 %. Bližšie informácie ohľadom rekonštrukcie jedálne možno nájsť v projektovej dokumentácii k zákazke.
• Druh zákazky: Stavebné práce
• Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 2 870 200.83
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Zmierňovanie klimatických zmien
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
• Opis strategického verejného obstarávania: Po ukončení rekonštrukcie budova základnej školy na ul. Dr. Janského 2 v Žiari nad Hronom dosiahne: -zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy, -zníženie spotreby energie a prevádzkových nákladov, -zlepšenie technického stavu objektu, -zlepšenie kvality vnútorného prostredia, -zníženie emisií skleníkových plynov, -zabezpečenie bezbariérového prístupu.
• Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Ulica: Dr. Janského 2
• Mesto: Žiar nad Hronom
• PSČ: 96501
• Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
• Krajina: Slovensko
• Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Základná škola na ul. Dr. Janského 2, 965 01 Žiar nad Hronom
• Predpokladané trvanie
• Trvanie
• Dĺžka trvania
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 18
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
• Podmienky elektronickej aukcie
• Použitie elektronickej aukcie : áno
• Opis elektronickej aukcie: Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní pristúpi verejný obstarávateľ k použitiu elektronickej aukcie podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní za účelom zostavenia poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením (v týchto súťažných podkladoch aj „eAukcia“). - eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom IS EPVO. Technické predpoklady, jednotlivé úkony a výstupy sú dostupné na https://www.isepvo.sk/dokumentacia/. - Aukčným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena, vyjadrená ako cena bez DPH podľa bodu 15 a nasl. týchto súťažných podkladov. Predmetom úpravy, resp. vstupnou hodnotou uchádzača v eAukcii bude cena podľa prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov. - Po otvorení eAukcie bude odoslaná e-mailová notifikácia na e-mailové adresy uchádzačov zadané v ich profile, • ktorí neboli vylúčení, t.j. ich ponuka bola sprístupnená, • ktorých ponuka nebola vylúčená. - Pri otvorení sa zároveň vygeneruje výzva na účasť pre všetkých uchádzačov podľa bodu 26.4 týchto súťažných podkladov. K neverejnej prílohe k výzve (patriaca uchádzačovi) bude mať prístup len daný uchádzač. Verejné prílohy k výzve sú spoločné pre všetkých používateľov danej eAukcie. - V stave otvorená uchádzač ešte nemôže zadávať ponuky v aukčnej sieni. Pri dosiahnutí času začiatku elektronickej aukcie nastavenej na jej hlavičke dôjde k automatickému otvoreniu aukčnej siene (zmena stavu z Otvorená na Prebiehajúca) a uchádzači budú môcť zadávať ponuky. Termín medzi otvorením a plánovaným začiatkom elektronickej aukcie musí byť minimálne dva celé pracovné dni odo dňa otvorenia (a odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii). -Po otvorení eAukcie nie je zmena jej parametrov možná. - Aukčná sieň sa otvorí až uplynutím dátumu a času stanoveného ako začiatok eAukcie. V priebehu eAukcie bude uchádzačovi sprístupnená informácia o najnižšej cene, ktorá je v danom čase aktuálna. - Uchádzači budú mať možnosť upravovať svoju cenu smerom nadol, a to v jednom kroku v minimálnom rozdiele o 1.000,00 eur zo svojej aktuálnej ceny. Ponúkaná cena uchádzačom nebude IS EVO akceptovaná, ak nebude splnená podmienka minimálneho rozdielu medzi aktuálnou cenou uchádzača a navrhovanou novou cenou uchádzača. V rámci eAukcie nie je možné upravovať cenu smerom nahor. - Čas trvania eAukcie je nastavený na základný časový limit 20 minút. Spôsob ukončenia elektronickej aukcie s ohľadom na čas ukončenia je s navýšením o 5 minút. Týmto dôjde k posunu stanoveného konca eAukcie o stanovené navýšenie od momentu predloženia nového návrhu ceny. Ak v uvedenom čase, resp. v posledných minútach základného časového limitu nikto z uchádzačov nezmení svoju aktuálnu cenu, eAukcia skončí po uplynutí základného časového limitu. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač musí v rámci základného časového limitu eAukcie alebo v prípade navýšenia včas vložiť novú cenu. - Typ eAukcie bude Otvorený. Navýšenie umožní uchádzačom predkladať nové návrhy cien aj po uplynutí stanoveného konca eAukcie v prípade, že nový návrh ceny bude spĺňať podmienku minimálneho rozdielu podľa bodu 26.10 a bude predložený pred uplynutím daného časového navýšenia pred ukončením eAukcie. - Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí obsahovať všetky požiadavky verejného obstarávateľa súvisiace s plnením predmetu zákazky, ako aj všetky informácie poskytnuté verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, všetky povinnosti a náklady vyplývajúce z platných osobitných predpisov pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a poskytnutie predmetu zákazky. - Do stavu Ukončená sa eAukcia dostane automaticky uplynutím základného časového limitu alebo naposledy navýšeného časového limitu. V tomto stave už na nej nie je možné nič meniť. Pri zmene stavu na Ukončená budú odoslané emailové notifikácie (s ich kópiou do schránky správ) na všetkých uchádzačov. Zároveň sa generuje dokument Výsledný protokol elektronickej aukcie pre všetkých uchádzačov. - Po ukončení eAukcie – uzavretí aukčnej siene sa vypočíta konečné poradie uchádzačov (toto je vždy počítané aj v jej priebehu, vždy pri podaní novej ponuky uchádzača). - Počet uchádzačov, ktorí môžu byť vyhodnotení ako úspešný bude 1. - Za technickú chybu systému IS EPO sa nebude považovať „zlyhanie techniky“ na strane uchádzača, ani zlyhanie internetového pripojenia na strane uchádzača, prerušenie dodávky elektrického prúdu a pod., ktoré spôsobia nefunkčnosť počítača uchádzača alebo jeho neschopnosť zúčastniť sa eAukcie. Preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom mať pripravené záložné riešenie takto vzniknutej situácie. - Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas eAukcie k dispozícii potrebné osoby uchádzača, ktoré budú odborne, pozične, funkčne oprávnené rozhodovať o návrhu novej ceny. Nová cena by mala uchádzačovi pokryť všetky nevyhnutné náklady podľa týchto súťažných podkladov a primeraný zisk na riadne plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali pred začatím eAukcie určenú cenovú hranicu, pod ktorú nemôžu svoje ceny znížiť - V prípade vzniku objektívneho dôvodu na strane verejného obstarávateľa s vplyvom na výsledok eAukcie, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zopakovať eAukciu za nezmenených pôvodných podmienok, iba ak neboli pôvodné podmienky dôvodom zrušenia eAukcie.
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
• Názov podmienky účasti: Dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní;
• Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO: • nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, • b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, • c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, • d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, • e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, • f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V zmysle § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca (so sídlom alebo miestom podnikania v SR) preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1: • a) písm. a) doložením výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace, • b) písm. b) doložením potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, • c) písm. c) doložením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, • d) písm. d) doložením potvrdenia príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, • e) písm. e) doložením dokladov o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, • f) písm. f) doloženým čestného vyhlásenia. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely preukazovania splnenia podmienok účasti sa rozumie: • a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, • b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, • c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo • d) iný právoplatný rozsudok súdu. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Uchádzač môže v zmysle § 152 ods. 1 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nie je potrebný predkladať v ponuke a je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejného obstarávania podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). Uchádzač nie je z uvedeného dôvodu povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 110 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na: https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/jednotny-europsky-dokument-jed. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
• Názov podmienky účasti: Dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní
• Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z.: prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledný ukončený hospodársky rok, za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Za ukončený hospodársky rok sa považuje rok, za ktorý už bolo podané daňové priznanie. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží prehľad informácie / dokumenty o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (t.j. realizácia stavebných prác) za posledný ukončený hospodársky rok, za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať minimálny obrat v oblasti realizácie stavebných prác vo výške min. 3.800.000,00 EUR. V prípade obratu evidovaného v inej mene sa aplikuje prepočet kurzom Národnej banky Slovenska voči mene EUR ku dňu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom Vestníku EÚ. Uchádzač nemusí v ponuke predkladať podrobnejšie účtovne výkazy (napr. hlavnú knihu, zmluvy, faktúry) ak sa jeho účtovné závierky nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok (www.registeruz.sk) a tieto sú v takej forme (detailoch), z ktorej verejný obstarávateľ vie jednoznačne zistiť informácie o výške obratu vo vzťahu k predmetu zákazky. V takom prípade vo svojej ponuke iba uvedie, že tieto informácie už boli zverejnene a pomenuje verejne prístupne dokumenty a miesto, kde sa tato informácia nachádza. V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady rovnocenné k súvahe (ev. výkaze o majetku a záväzkoch) a výkazu ziskov a strát (ev. výkaze o príjmoch a výdavkoch) v pôvodnom jazyku a súčasne v úradnom preklade do slovenského jazyka, okrem prípadu, že pôvodným jazykom je česky jazyk. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, rozhodujúcim je úradný preklad do slovenského jazyka.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: Dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní
• Opis podmienky účasti: Referenčné listy k referenčným zákazkám uchádzača, uchádzač preukáže minimálne 1 úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého, alebo podobného charakteru, pričom realizácia musí byť minimálne vo výške 2.500.000,-€ bez DPH. V prípade realizácie zákazky mimo eurozóny bude prepočtovým kurzom pre zistenie hodnoty zákazky, kurz príslušnej meny voči EURU zverejnený ECB k 31.12. príslušného roka, v ktorom bola zákazka alebo jej konkrétna časť realizovaná. Uchádzač je povinný rozpočítať danú zákazku, podľa príslušných kurzov stanovených ECB v danom roku. Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. • alebo bude v ponuke predložené čestné vyhlásenie o dočasnom nahradení požadovaných dokumentov, alternatívne môže byť predložený jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní Odôvodnenie použitia tejto podmienky účasti: Verejný obstarávateľ potrebuje uskutočniť stavebné práce na budove I. ZŠ aj počas školského roku, kde bude neustály pohyb žiakov. Nakoľko sa jedná o verejne využívanú stavbu, s neustálym pohybom žiakov a učiteľov, rodičov a iného personálu školy, pre verejného obstarávateľa je prvoradou bezpečnosť týchto osôb počas realizácie, čo si vyžaduje skúsenosti s daným typom prác, nasadenie a koordináciu väčšieho počtu pracovníkov. Vzhľadom na túto špecifickosť stavebných prác je nevyhnutné, aby úspešný uchádzač mal dostatočné skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo podobných stavebných prác. Za práce podobného charakteru sa považuje realizácia stavebných prác na školách, školských zariadeniach, verejných budovách a iných občianskych stavbách.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vyjadrená ako cena celkom s DPH za plnenie celého predmetu zákazky v mene EUR
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cenové kritérium
• Ďalšie požiadavky
• Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
• Opis právnej formy uchádzača: V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podielať na plnení záväzkov, ako aj skutočnosoť, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Informácie o variantoch
• Varianty: Nie sú povolené
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Elektronická fakturácia: Povolená
• Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
• Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
• Postup po procese udeľovania
• Elektronická platba: áno
• Organizácia prijímajúca ponuky
• ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Žiar nad Hronom)
• Organizácia spracúvajúca ponuky
• ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Žiar nad Hronom)
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 09.07.2026
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
• Viazanosť ponuky
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 5
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 09.07.2026
• Čas otvárania ponúk: 10:10
• Opis otvárania ponúk: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
• Miesto otvárania ponúk: IS EPVO
• Zábezpeka
• Vyžaduje sa zábezpeka: áno
• Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie svojej ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená na 50.000,-€ (slovom: päťdesiattisíc eur). Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v bode 15. Súťažných podkladov
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/558932
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma IS EPVO
• Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
• ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Žiar nad Hronom)
• Organizácia poskytujúca dokumenty
• ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Žiar nad Hronom)
• Preskúmanie
• Organizácia pre preskúmanie
• ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
• ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)