REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI JELKA

Výzva na predkladanie ponúk

• Organizácia: Služby Jelka, s. r. o. (ID: 260666)
• Zákazka: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI JELKA (ID: 556546)
• Typ formulára: Súťaž
• Identifikátor verzie oznámenia: b55697c0-fb15-43c5-b1cc-79978cadbc7c
• Verzia oznámenia : 01
• Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1

• 2.1 Organizácie
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Služby Jelka, s. r. o.
• IČO: 55804471
• Adresa
• Ulica: Mierová
• Číslo: 959/17
• Mesto: Jelka
• PSČ: 92523
• Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: konatel@sluzbyjelka.sk
• Telefónne číslo: 0905752937
• Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
• Hlavný kupujúci: áno

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho : ORG-0002 (Služby Jelka, s. r. o.)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
• Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
• Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/215459
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
• Predchádzajúce oznámenie:
• 4.1.2 Opis
• Referenčné číslo: 556546
• Názov: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI JELKA
• Opis: Predmetom zákazky sú stavebné - asfaltovacie práce na miestnych komunikáciách v Obci Jelka. Ide o realizáciu vrchnej stavby - obrusnej a ložnej vrstvy miestnych komunikácií na území Obce Jelka. Existujúci poškodený povrch sa odstráni frézovaním celoplošne o hrúbke 120mm. Existujúci kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upravia poklopy kanalizačné a uzávery (plyn, voda). Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý podklad, väčšie škáry a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z asfaltového betónu. Predmet zákazky je podrobne opísaný v osobitných prílohách súťažných podkladov, a to: • Projektová dokumentácia • Výkaz výmer Predmetom tejto zákazky nie je samotná doprava a odvoz materiálu na miesto stavby, predmetnú činnosť si zabezpečuje verejný obstarávateľ sám.
• Druh zákazky: Stavebné práce
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 525 000.00
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: Práce na oprave ciest
• 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia je: Obec Jelka, (ulice Nová, Štermenská I a II, Krátka, Záhradnícka)
• 4.2 Súťažné podmienky
• 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
• Dôvody na vylúčenie
• Zoznam a krátky opis podmienok: v zmysle § 40 a § 53 ZVO
• 4.3 Informácie o postupe
• 4.3.1 Postup
• Druh postupu: Iný jednofázový postup
• 4.3.2 Ostatné informácie
• Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: A. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie a sociálne, a to s ohľadom na podmienky účasti aj zmluvné podmienky plnenia predmetu zákazky. B. Predmetné verejné obstarávanie je zadávané ako podlimitná zákazka podľa § 110 v nadväznosti na § 66 ods. 7 písm. b) (superreverzný postup) C. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona o VO elektronickým prostriedkom EVO - https://www.isepvo.sk/. Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode 9. súťažných podkladov. D. Verejný obstarávateľ môže vylúčiť uchádzača z verejného obstarávania kedykoľvek počas verejného obstarávania, a to v súlade s § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. E. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov: bude spolufinancovaný z vlastných finančných zdrojov a nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) prostredníctvom Výzvy: Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra) - PSK-UV-007-2024-DV-EFRR, na základe uzatvorenej ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. CEZ ÚV SR: 594/2025 (ďalej aj „zmluvy o NFP“) medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom: Riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Sprostredkovateľský orgán Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej aj „Poskytovateľ NFP“), Názov projektu: Zvýšenie prístupu a bezpečnosti pre MRK v obci Jelka, Kód projektu: 401301A658. Program: Program Slovensko 2021-2027 Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja F. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky, vypočítanej v závislosti od výšky PHZ 525.000,00 EUR bez DPH = 10.000,00 EUR bez DPH. Viď bližšie bod 15. súťažných podkladov. G. Lehota viazanosti ponuky platí 12 mesiacov od vyhlásenia zákazky – jej zverejnenia vo vestníku verejného obstarávania. H. Osobitné požiadavky na predmet zákazky - viď zmluvné podmienky v časti B.2 súťažných podkladov, najmä článok V.
• 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
• 4.4.1 Maximálny počet častí
• Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI JELKA
• Účel
• Opis časti
• Referenčné číslo: 556546
• Názov : REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI JELKA
• Opis: Predmetom zákazky sú stavebné - asfaltovacie práce na miestnych komunikáciách v Obci Jelka. Ide o realizáciu vrchnej stavby - obrusnej a ložnej vrstvy miestnych komunikácií na území Obce Jelka. Existujúci poškodený povrch sa odstráni frézovaním celoplošne o hrúbke 120mm. Existujúci kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upravia poklopy kanalizačné a uzávery (plyn, voda). Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý podklad, väčšie škáry a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z asfaltového betónu. Predmet zákazky je podrobne opísaný v osobitných prílohách súťažných podkladov, a to: • Projektová dokumentácia • Výkaz výmer Predmetom tejto zákazky nie je samotná doprava a odvoz materiálu na miesto stavby, predmetnú činnosť si zabezpečuje verejný obstarávateľ sám.
• Druh zákazky: Stavebné práce
• Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 525 000.00
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: Práce na oprave ciest
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
• Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
• Opis strategického verejného obstarávania: Viď bližšie zmluvné podmienky v časti B.2 súťažných podkladov: Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia vo forme preferenčného zamestnávania osôb patriacich k marginalizovanej rómskej komunite. Zhotoviteľ je povinný od začiatku stavebných prác zamestnať minimálne dve nezamestnané osoby kumulatívne spĺňajúce nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej komunite, a zároveň b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celej doby realizácie stavebných prác bude naplnený minimálny počet osôb zamestnaných podľa podmienok vymedzených v tomto odseku. V čase uzavretia pracovnej zmluvy tieto osoby musia kumulatívne spĺňať podmienky podľa písmen a) a b) tohto odseku. Vyžadovaná je forma pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou podľa zákona č. 311/2001 Z .z. Zákonník práce (nie formou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). ...
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
• Opis strategického verejného obstarávania: Viď bližšie zmluvné podmienky v časti B.2 súťažných podkladov, najmä článok V.
• Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia je: Obec Jelka, (ulice Nová, Štermenská I a II, Krátka, Záhradnícka)
• Predpokladané trvanie
• Trvanie
• Dĺžka trvania
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 30
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
• Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
• Opis podmienky účasti: (1) § 32 ods. 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) [46b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.] v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) [46c) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (2) § 32 ods. 2) Ak v § 32 ods. 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Viď bližšie časť A.2 súťažných podkladov
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
• Názov podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
• Opis podmienky účasti: (1) § 33 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na metódy a kritéria podľa § 38 ods. 9 zákona: predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich. Upozornenie: Verejný obstarávateľ neumožňuje preukázať predmetnú podmienku účasti inými osobami = neuplatňuje sa § 33 ods. 2 ZVO Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1) Podľa bodu 1 § 33 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na metódy a kritéria podľa § 38 ods. 9 zákona: Uchádzač predloží: A. formou čestného vyhlásenia prehlásenie o splnení jednotlivých hodnôt Likvidity 1., 2. a 3. stupňa, za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky predchádzajúce vyhláseniu zákazky, s uvedením presnej číselnej hodnoty predmetného ukazovateľa; Uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľov likvidity za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom hospodárskych rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za 3 roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za 2 roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). A. Prehlásenie likvidity: • likvidity 1. stupňa – hodnota musí byť rovná alebo vyššia ako 0,2; • likvidity 2. stupňa – hodnota musí byť rovná alebo vyššia ako 0,7; • likvidity 3. stupňa – hodnota musí byť rovná alebo vyššia ako 1,5; za aritmetický priemer z posledných troch ukončených hospodárskych rokov, predchádzajúcich vyhláseniu zákazky. Viď bližšie časť A.2 súťažných podkladov
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Opis podmienky účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní. (1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnení a stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. (2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. (3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk (4) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. Všeobecné informácie: Viď bližšie časť A.2 súťažných podkladov Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: Upozornenie: Verejný obstarávateľ neumožňuje preukázať predmetnú podmienku účasti inými osobami, kapacitami = neuplatňuje sa § 34 ods. 3 ZVO Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky [napr. výstavba, rekonštrukcia alebo oprava komunikácií (ciest, miestnych komunikácií alebo spevnených plôch) zahŕňajúca frézovanie a pokládku asfaltových vrstiev*] za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania a potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác v min. objeme 400.000,00 Eur bez DPH súhrnne, a to za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname. [*Ekvivalentom k tejto zákazke sú akékoľvek stavebné práce na cestných komunikáciách, ktoré zahŕňajú frézovanie pôvodného krytu a pokládku nových asfaltových vrstiev (obrusnej a ložnej). Kľúčové ekvivalentné činnosti Aby bola iná zákazka uznaná ako ekvivalentná, mala by obsahovať väčšinu z týchto položiek: • Odstraňovanie krytu – celoplošné alebo lokálne frézovanie asfaltového povrchu. • Pokládka asfaltových zmesí – realizácia ložnej a obrusnej vrstvy z asfaltového betónu (AC). • Výšková úprava uličných vpustov – rektifikácia a úprava kanalizačných poklopov, šácht, šupátok alebo vodovodných a plynových uzáverov. • Lokálne opravy podkladu – vysprávka výtlkov, trhlín a sieťových rozpadov pred samotným asfaltovaním. • Spojovacie a infiltračné postreky – aplikácia spojovacieho asfaltového emulzného postreku medzi vrstvami. Príklady ekvivalentných názvov zákaziek • „Obnova a súvislá oprava povrchu miestnych komunikácií a spevnených plôch“ • „Rekonštrukcia krytu vozoviek s použitím asfaltobetónu“ • „Frézovanie a pokládka obrusnej vrstvy na cestných komunikáciách“ • „Oprava havarijného stavu cestných telies a asfaltovanie“ • „Stavebná úprava a zosilnenie krytu pozemných komunikácií“] V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom v postavení subdodávateľa alebo člena skupiny dodávateľov, musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v eur bez DPH realizoval zákazku uchádzač sám. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, uchádzač uvedie hodnotu zákazky v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR podľa všeobecných informácií pod písm. C). Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byť zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH. UPOZORNENIE: V zmysle § 40 ods. 5 ZVO je verejný obstarávateľ povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačom alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke alebo žiadosti o účasť identifikoval. (2) Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: Upozornenie: Verejný obstarávateľ neumožňuje preukázať predmetnú podmienku účasti inými osobami, kapacitami = neuplatňuje sa § 34 ods. 3 ZVO. - certifikát Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001 v oblasti predmetu zákazky [napr. výstavba, rekonštrukcia alebo oprava komunikácií (ciest, miestnych komunikácií alebo spevnených plôch) zahŕňajúca frézovanie a pokládku asfaltových vrstiev*], ktorým uchádzač potvrdí splnenie požiadaviek na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001, v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní, vydaného nezávislou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia bezpečnosti Viď bližšie časť A.2 súťažných podkladov
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena - celková cena za plnenie predmetu zákazky v EUR bez DPH/celkom v prípade neplatcu DPH
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena - celková cena za plnenie predmetu zákazky v EUR bez DPH/celkom v prípade neplatcu DPH
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Informácie o variantoch
• Varianty: Nie sú povolené
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Elektronická fakturácia: Povolená
• Podmienky plnenia zmluvy: V zmysle časti B.2 súťažných podkladov
• Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
• Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
• Elektronický katalóg
• Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
• Postup po procese udeľovania
• Elektronické objednávanie: áno
• Elektronická platba: áno
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.05.2026
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
• Viazanosť ponuky
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 18.05.2026
• Čas otvárania ponúk: 10:15
• Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční online. Viď bližšie bod 23. súťažných podkladov.
• Miesto otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ uplatní online otváranie ponúk. Viď bližšie bod 23. súťažných podkladov.
• Zábezpeka
• Vyžaduje sa zábezpeka: áno
• Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky, vypočítanej v závislosti od výšky PHZ 525.000,00 EUR bez DPH = 10.000,00 EUR bez DPH. Viď bližšie bod 15. súťažných podkladov.
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/556546
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/556546
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: IS EpVO