Terénna stanica Smrekovica - rekonštrukcia

Výzva na predkladanie ponúk

• Organizácia: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine (ID: 85618)
• Zákazka: Terénna stanica Smrekovica - rekonštrukcia (ID: 555570)
• Typ formulára: Súťaž
• Identifikátor verzie oznámenia: e977e159-a0d8-4157-9afd-108cd61fe7b7
• Verzia oznámenia : 01
• Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1

• 2.1 Organizácie
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
• IČO: 54435366
• DIČ: 2121708655
• Adresa
• Ulica: P. O. Hviezdoslava
• Číslo: 38
• Mesto: Martin
• PSČ: 03601
• Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: veronika.plavnicka@npvf.sk
• Telefónne číslo: 0911210544
• Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
• Hlavný kupujúci: áno
• Kontaktné miesto
• Kontaktné miesto
• Názov organizácie: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
• Internetová adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21349
• Adresa kontaktného miesta
• Ulica: P.O.Hviezdoslava
• Číslo: 38
• Mesto: Martin
• PSČ: 03601
• Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: veronika.plavnicka@npvf.sk
• Telefónne číslo: 0911210544

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
• Činnosť verejného obstarávateľa: Ochrana životného prostredia
• Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21349
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
• Predchádzajúce oznámenie:
• 4.1.2 Opis
• Referenčné číslo: ID 555570
• Názov: Terénna stanica Smrekovica - rekonštrukcia
• Opis: Opis predmetu zákazky je vypracovaný v súlade s § 42 ods. 2 ZVO. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú vymedzené nasledovne: stavebné úpravy existujúcej poľovnej chaty, nadstavba / zmena tvaru strechy v ktorej dôsledku sa zmení pôvodná výška stavby o 1 meter. Technické a konštrukčné riešenie je podrobne spracované v projektovej dokumentácii tvoriacej súčasť súťažných podkladov ako Príloha č. 6, spolu s výkazom – výmer (Príloha č. 7). Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že realizácia diela bude prebiehať na území Národného parku Veľká Fatra. Z uvedeného dôvodu je zhotoviteľ povinný pri vykonávaní prác rešpektovať podmienky a zásady uvedené v Manuáli stavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Ak sa v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze – výmer uvádzajú odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodný názov, patent, typ výrobku, geografický pôvod alebo miesto výroby, ide len o určenie minimálneho požadovaného štandardu. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentných riešení, pričom navrhovaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na porovnateľné rozmerové, materiálové, architektonické a stavebno-technické parametre, ako aj požadovanú tepelnú a chemickú odolnosť a konštrukčné vlastnosti definované v projektovej dokumentácii. Pri navrhovaní ekvivalentných materiálov alebo výrobkov je uchádzač povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a rešpektovať účel a funkciu pôvodného riešenia navrhnutého projektantom. Navrhovaná alternatíva musí zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť bez potreby zásahov alebo zmien v ostatných častiach projektovej dokumentácie. Ak sú v dokumentácii uvedené konkrétne značky materiálov alebo výrobkov spolu s definovanými minimálnymi požiadavkami, uchádzač môže ponúknuť aj riešenia s rovnakými alebo vyššími parametrami. Súčasťou ponuky musí byť preukázanie splnenia požadovaných vlastností a vhodnosti navrhovaného riešenia (viď upozornenie nižšie). V prípade návrhu ekvivalentných materiálov alebo výrobkov, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, nesie dôkazné bremeno o ich rovnocennosti výlučne uchádzač. Ak uchádzač nepreukáže splnenie minimálne rovnakých alebo lepších parametrov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo takýto ekvivalent neuznať. Pri posudzovaní ekvivalentnosti je potrebné prihliadať najmä na technologické, funkčné, architektonické, konštrukčné a statické riešenie, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, požiarne, hygienické a zdravotné požiadavky, ako aj na vzájomnú kompatibilitu navrhovaných materiálov s riešením uvedeným v projektovej dokumentácii. Každý návrh ekvivalentného výrobku je uchádzač povinný jednoznačne identifikovať priamo v príslušnom riadku výkazu – výmer, a to uvedením výrobcu, presného názvu navrhovaného výrobku a vlastného poradového čísla. Na základe tohto označenia verejný obstarávateľ identifikuje priložené technické listy a sprievodnú dokumentáciu, ktoré musia byť očíslované a predložené ako samostatná príloha ponuky a ktorými uchádzač preukáže splnenie požadovaných technických a kvalitatívnych parametrov podľa projektovej dokumentácie. Ak uchádzač navrhne použitie odlišných materiálov alebo výrobkov, je povinný zabezpečiť, aby mali minimálne rovnaké alebo lepšie vlastnosti, ako sú požadované v projektovej dokumentácii. Súčasťou ponuky musí byť technický alebo výrobný list navrhovaného výrobku, z ktorého bude zrejmé splnenie stanovených minimálnych požiadaviek. Pri návrhu ekvivalentného riešenia musí uchádzač zároveň posúdiť všetky súvisiace väzby a nadväznosti na ostatné časti diela, najmä z hľadiska funkčného, architektonického, konštrukčného, statického a stavebno-technického riešenia, ako aj z pohľadu tepelnej a chemickej odolnosti, požiarnej bezpečnosti, hygienických a zdravotných požiadaviek a technologických postupov uvedených vo výkaze – výmer a v projektovej dokumentácii. Ak je v projektovej dokumentácii, technickej správe alebo vo výkaze výmer uvedený konkrétny výrobok, materiál, technologické zariadenie alebo systém (vrátane uvedenia výrobcu alebo typového označenia), môže uchádzač navrhnúť ekvivalentné riešenie, ktoré musí spĺňať minimálne rovnaké alebo lepšie technické, kvalitatívne a úžitkové parametre, ako sú požadované verejným obstarávateľom. Každý návrh ekvivalentného výrobku je uchádzač povinný jednoznačne identifikovať priamo v príslušnom riadku výkazu výmer, a to uvedením: názvu výrobcu, presného obchodného názvu výrobku, typového označenia výrobku, vlastného poradového čísla ekvivalentu. Na základe uvedeného označenia verejný obstarávateľ identifikuje priložené technické listy, certifikáty a sprievodnú dokumentáciu, ktoré musia byť: očíslované, prehľadne označené poradovým číslom ekvivalentu, predložené ako samostatná príloha ponuky. Uchádzač je povinný preukázať splnenie požadovaných parametrov prostredníctvom technických listov, produktových listov, certifikátov, skúšobných protokolov alebo iných relevantných dokladov, z ktorých bude jednoznačne zrejmé splnenie minimálnych požiadaviek definovaných v projektovej dokumentácii. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil prehľadnú tabuľku porovnania parametrov pôvodne navrhnutého výrobku a ekvivalentného výrobku, v ktorej bude uvedené splnenie jednotlivých požadovaných parametrov. Ak uchádzač navrhne použitie odlišných materiálov alebo výrobkov, je povinný zabezpečiť, aby navrhované riešenie: bolo plne kompatibilné s ostatnými časťami diela, nevyžadovalo zmenu projektovej dokumentácie, pokiaľ to nie je výslovne odsúhlasené verejným obstarávateľom, nespôsobilo zvýšenie nákladov na realizáciu stavby, nemalo negatívny vplyv na životnosť, funkčnosť alebo estetickú kvalitu diela.
• Druh zákazky: Stavebné práce
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 354 300
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
• Krajina: Slovensko
• Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Stavebné úpravy a nadstavba poľovníckej chaty súpisné číslo 655, postavená a navrhovaná na pozemku parcelné číslo KN-C 2319/2, k. ú. Liptovská Osada, okres Ružomberok.
• 4.2 Súťažné podmienky
• 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
• Dôvody na vylúčenie
• Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f), alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 , písm. e) a f) nasledovne: Uchádzač musí mať oprávnenie na výkon činnosti v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky - §32 ods. 1 písm. e) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou legislatívou po predložení ponúk. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - §32 ods. 1 písm. f) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou legislatívou po predložení ponúk - doloženým čestným vyhlásením. Uchádzač nie je povinný v zmysle § 32, ods. 3 predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), a f), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Netýka sa subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia určené verejným obstarávateľom. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• 4.3 Informácie o postupe
• 4.3.1 Postup
• Druh postupu: Iný jednofázový postup
• 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
• 4.4.1 Maximálny počet častí
• Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: Terénna stanica Smrekovica - rekonštrukcia
• Účel
• Opis časti
• Referenčné číslo: 555570
• Názov : Terénna stanica Smrekovica - rekonštrukcia
• Opis: Opis predmetu zákazky je vypracovaný v súlade s § 42 ods. 2 ZVO. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú vymedzené nasledovne: • stavebné úpravy existujúcej poľovnej chaty, • nadstavba / zmena tvaru strechy v ktorej dôsledku sa zmení pôvodná výška stavby o 1 meter. Technické a konštrukčné riešenie je podrobne spracované v projektovej dokumentácii tvoriacej súčasť súťažných podkladov ako Príloha č. 6, spolu s výkazom – výmer (Príloha č. 7).
• Druh zákazky: Stavebné práce
• Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 354 300
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Prechod na obehové hospodárstvo
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
• Opis strategického verejného obstarávania: Vzhľadom na predmet zákazky a na podmienky účasti sa jedná o zelené verejné obstarávanie.
• Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
• Krajina: Slovensko
• Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Stavebné úpravy a nadstavba poľovníckej chaty súpisné číslo 655, postavená a navrhovaná na pozemku parcelné číslo KN-C 2319/2, k. ú. Liptovská Osada, okres Ružomberok.
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Ostatné informácie
• Doplňujúce informácie: Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Realizácia projektu v rámci podporného opatrenia ,,Podpora udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach“ spolufinancovaného z druhého Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce (číslo projektu: 0410-2CS-BIO-PC1-001) a vlastné zdroje.
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
• Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: §34 ods. 1 písm. b)
• Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za posledných päť rokov pred vyhlásením verejného obstarávania, s uvedením cien, miest a lehôt realizácie. Zoznam musí byť doplnený potvrdeniami o riadnom vykonaní prác: • referenciou podľa § 12 zákona, ak bol odberateľ verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, • potvrdením odberateľa alebo vyhlásením uchádzača doplneným dôkazom o plnení, ak bol odberateľ iný subjekt. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru (pozemné stavby) do výšky predpokladanej hodnoty zákazky, t. j. 354 300,00 EUR bez DPH. V prípade zákaziek obsahujúcich rôzne druhy prác musí byť z dokladov zrejmá hodnota prác rovnakého alebo podobného charakteru. Ak uchádzač realizoval zákazku iba čiastočne (napr. ako člen združenia), musí byť z dokladov zrejmý finančný objem ním realizovaných prác. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť predložené referencie u uvedených odberateľov. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO, zohľadní referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky uchádzač v ponuke identifikuje. V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj práce iného charakteru ako je hlavný predmet Zákazky, musí byť zo zoznamu stavebných prác resp. z potvrdenia odberateľa pre objektívne posúdenie splnenia podmienky účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. V prípade, že zákazka bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.) musí byť zo zoznamu stavebných prác resp. z potvrdenia odberateľa pre objektívne posúdenie splnenia podmienky účasti zrejmé, v akom finančnom objeme boli realizované stavebné práce počas stanoveného referenčného obdobia. Verejný obstarávateľ odporúča, aby predložené dôkazy o plnení potvrdenie odberateľa ktorý nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obsahovali nasledovné údaje: a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo dodávateľa, b) názov odberateľa, c) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody, d) miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy, e) zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, f) dátum vyhotovenia. Potvrdenie odberateľa, ktorý nebol verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom bude podpísané odberateľom a predložené ako originál resp. úradne osvedčená kópia. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť predložené referencie u odberateľov uvedených v zozname, ktorí boli s uchádzačom v obchodnom styku v súvislosti s plnením zmlúv uvedených v zozname. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému IS EVO / EPVO napr. pdf (vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu) naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. d)
• Opis podmienky účasti: Predložením platného certifikátu, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 alebo ekvivalentom v oblasti vykonávania. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predložené záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému IS EVO / EPVO napr. pdf (vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu) naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. h)
• Opis podmienky účasti: Predložením platného certifikátu, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalentom v oblasti vykonávania - Pozemné stavby. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému IS EVO / EPVO napr. pdf (vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu) naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: § 35
• Opis podmienky účasti: Predložením platného certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality záujemcom podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky, alebo ekvivalent v oblasti vykonávania - Pozemné stavby. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému IS EVO / EPVO napr. pdf (vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu) naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak. Osobné postavenie/ Technická alebo odborná spôsobilosť - môže uchádzač vo svojej ponuke predbežne nahradiť: a) Jednotným európskym dokumentom Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED) predstavuje na účely zákona o verejnom obstarávaní dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť (ak sa uvedené uplatňuje) prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť JED aj pre túto osobu, za predpokladu, že nepredložia konkrétne doklady v rámci svojej ponuky. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné predložiť JED pre každého člena skupiny osobitne, za predpokladu, že nepredložia konkrétne doklady v rámci svojej ponuky. Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. „globálny údaj pre všetky podmienky účasti“, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi na základe výzvy doklady/dokumenty, ktoré nahradil JED-om. Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné: „Spĺňa požadované podmienky účasti › ÁNO“. b) Čestným vyhlásením podľa § 110 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi na základe výzvy doklady/dokumenty, ktoré nahradil čestným vyhlásením. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť (ak sa uvedené uplatňuje) prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie aj pre túto osobu, za predpokladu, že nepredložia konkrétne doklady v rámci svojej ponuky, alebo JED. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné predložiť čestné vyhlásenie pre každého člena skupiny osobitne, za predpokladu, že nepredložia konkrétne doklady v rámci svojej ponuky, alebo JED. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od subdodávateľov preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. To neplatí pre subdodávateľov, ktorých kapacity alebo zdroje uchádzač využíva k preukázaniu splnenia podmienok účasti podľa s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. V takom prípade musia subdodávatelia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa bodu 16 tejto výzvy a uchádzač je povinný predložiť JED alebo čestné vyhlásenie podľa písmena b) tohto bodu výzvy aj pre takéhoto subdodávateľa, za predpokladu, že nepredloží konkrétne doklady v rámci svojej ponuky. Preukazovanie podmienok účasti ohľadne osobného postavenia je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena bez DPH za celý predmet zákazky
• Parametre kritéria
• Zoznam parametrov
• Zoznam parametrov
• Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
• Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR bez DPH za predmet zákazky
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Udržateľnosť použitých drevených materiálov v %
• Parametre kritéria
• Zoznam parametrov
• Zoznam parametrov
• Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
• Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Udržateľnosť použitých drevených materiálov
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Informácie o variantoch
• Varianty: Nie sú povolené
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Podmienky plnenia zmluvy: Zmluvné strany sa dohodli, že 10% z ceny za dielo (bez DPH) tvorí zádržné. Zádržné bude vytvorené tak, že Zhotoviteľ vypočíta 10% z celkovej ceny za dielo ku dňu vystavenia faktúry konečného vysporiadania (daň. dokladov) bez DPH. Túto sumu zádržného uvedie vo faktúre konečného vysporiadania, pričom Objednávateľ je oprávnený zadržať túto čiastku tak, že jedna polovica zádržného (t. j. 5% ) bude uhradená do 30 dní po prevzatí celej stavby bez vád a nedorobkov a jednu polovicu zádržného (t. j. 5%) je Zhotoviteľ oprávnený zadržať až do uplynutia lehoty jedného kalendárneho roka po odovzdaní a prevzatí diela.
• Elektronický podpis
• Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014].: áno
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.04.2026
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
• Viazanosť ponuky
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 30.04.2026
• Čas otvárania ponúk: 09:05
• Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční online.
• Zábezpeka
• Vyžaduje sa zábezpeka: áno
• Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponuky počas lehoty viazanosti ponúk. Výška zábezpeky je stanovená v súlade s § 108 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a nepresahuje 3 % z predpokladanej hodnoty zákazky. Výška zábezpeky je stanovená na: 10 629,00 EUR, čo predstavuje 3 % z predpokladanej hodnoty zákazky.
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/555570
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/555570
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: IS EVO