Materská škola T. Vansovej, oprava a zateplenie opláštenia

Výzva na predkladanie ponúk

• Organizácia: Mesto Nitra (ID: 68326)
• Zákazka: Materská škola T. Vansovej, oprava a zateplenie opláštenia (ID: 534576)
• Typ formulára: Súťaž
• Identifikátor verzie oznámenia: 08e1518a-7e43-4d62-a377-fe256ba91852
• Verzia oznámenia : 01
• Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1

• 2.1 Organizácie
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Mesto Nitra
• IČO: 00308307
• DIČ: 2021102853
• Adresa
• Ulica: Štefánikova trieda
• Číslo: 60
• Mesto: Nitra
• PSČ: 95006
• Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: zuzana.tothova@msunitra.sk
• Telefónne číslo: +421376502270
• Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
• Hlavný kupujúci: áno

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Nitra)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
• Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
• Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4401
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
• Predchádzajúce oznámenie:
• 4.1.2 Opis
• Referenčné číslo: 5/2025/ZT
• Názov: Materská škola T. Vansovej, oprava a zateplenie opláštenia
• Opis: Predmetom zákazky ,,Materská škola T. Vansovej, oprava a zateplenie opláštenia" je obnova objektu materskej školy v rozsahu Opisu predmetu zákazky. Objekt MŠ 60 pozostáva z troch pavilónov. Dva pavilóny sú identické. V týchto sú herne a spálne. Tretí pavilón je administratívno-technický. V ňom je kuchyňa, jedáleň, kotolňa, kancelárie. Pavilóny sú prepojené spojovacím krčkom s oceľovou nosnou konštrukciou, krčok je zasklený stenou z plastového rámového systému. Objekt má jedno nadzemné podlažie. Administratívno-technický pavilón je čiastočne podpivničený. Steny podzemného podlažia sú betónové. Pavilóny boli postavené panelovou technológiou z lignátových panelov na báze dreva. Panely obvodového plášťa sú lignátové hr. 120 mm. Štítové steny pavilónov sú murované z pórobetónu. Pavilóny učební majú dve vonkajšie trasy. Navrhnuté stavebné úpravy: - zateplenie strešného plášťa, - zateplenie obvodového plášťa, - výmena otvorových výplní, - výmena zámočníckych výrobkov, - realizácia náterov, - výmena klampiarskych konštrukcií, - nový bleskozvod, - návrh úpravy vykurovacieho systému – hydraulické zaregulovanie, - nová kanalizácia dažďová - vybudovanie dažďovej záhrady Realizáciou uvedených opatrení sa v konečnom dôsledku prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy a k celkovému vzhľadu objektu materskej školy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 3 Opis predmetu zákazky poskytnutých súťažných podkladov.
• Druh zákazky: Stavebné práce
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 580 159.64
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: 45111300, 45443000, 45214100, 45000000
• 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Ulica: T. Vansovej
• Mesto: Nitra
• PSČ: 95006
• Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
• Krajina: Slovensko
• 4.2 Súťažné podmienky
• 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
• Dôvody na vylúčenie
• Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ bude uplatňovať dôvody na vylúčenie podľa platných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2025 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• 4.3 Informácie o postupe
• 4.3.1 Postup
• Druh postupu: Iný jednofázový postup
• 4.3.2 Ostatné informácie
• Doplňujúce informácie: Komisia verejného obstarávateľa vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí, a to na základe ním predložených dokladov, v súlade so súťažnými podkladmi.
• 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
• 4.4.1 Maximálny počet častí
• Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: Materská škola T. Vansovej, oprava a zateplenie opláštenia
• Účel
• Opis časti
• Referenčné číslo: 5/2025/ZT
• Názov : Materská škola T. Vansovej, oprava a zateplenie opláštenia
• Opis: Predmetom zákazky ,,Materská škola T. Vansovej, oprava a zateplenie opláštenia" je obnova objektu materskej školy v rozsahu Opisu predmetu zákazky. Objekt MŠ 60 pozostáva z troch pavilónov. Dva pavilóny sú identické. V týchto sú herne a spálne. Tretí pavilón je administratívno-technický. V ňom je kuchyňa, jedáleň, kotolňa, kancelárie. Pavilóny sú prepojené spojovacím krčkom s oceľovou nosnou konštrukciou, krčok je zasklený stenou z plastového rámového systému. Objekt má jedno nadzemné podlažie. Administratívno-technický pavilón je čiastočne podpivničený. Steny podzemného podlažia sú betónové. Pavilóny boli postavené panelovou technológiou z lignátových panelov na báze dreva. Panely obvodového plášťa sú lignátové hr. 120 mm. Štítové steny pavilónov sú murované z pórobetónu. Pavilóny učební majú dve vonkajšie trasy. Navrhnuté stavebné úpravy: - zateplenie strešného plášťa, - zateplenie obvodového plášťa, - výmena otvorových výplní, - výmena zámočníckych výrobkov, - realizácia náterov, - výmena klampiarskych konštrukcií, - nový bleskozvod, - návrh úpravy vykurovacieho systému – hydraulické zaregulovanie, - nová kanalizácia dažďová - vybudovanie dažďovej záhrady Realizáciou uvedených opatrení sa v konečnom dôsledku prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy a k celkovému vzhľadu objektu materskej školy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 3 Opis predmetu zákazky poskytnutých súťažných podkladov.
• Druh zákazky: Stavebné práce
• Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 580 159.64
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: 45111300, 45443000, 45214100, 45000000
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
• Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Ulica: T. Vansovej
• Mesto: Nitra
• PSČ: 95006
• Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
• Krajina: Slovensko
• Predpokladané trvanie
• Trvanie
• Dĺžka trvania
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 3
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Ostatné informácie
• Doplňujúce informácie: Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluva nadobudne účinnosť po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a zároveň po splnení odkladacích podmienok: a) platná a účinná Zmluva o NFP alebo platná a účinná Zmluva o poskytnutí podpory a zároveň b) po ukončení kontroly verejného obstarávania (ďalej len „VO“): (i) ak bola uzatvorená Zmluva o NFP: ukončenie kontroly po uzavretí zmluvy, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len „SO“) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (ďalej len „VO“), pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej Poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy v súlade so Zmluvou o NFP. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia Poskytovateľa objednávateľovi, že zákazka nebola na základe Poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková; alebo (ii) ak bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí podpory: ukončenie kontroly VO zo strany Fondu, ak Fond neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej Fondom.
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
• Názov podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
• Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v nasledovnom rozsahu: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účastina terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne: a) písm. a) - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením b) písm. b) - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach), d) písm. d) - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) písm. e) - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) - doloženým čestným vyhlásením. V súlade s § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Takáto osoba je definovaná v § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia (vzorová príloha č. 7 súťažných podkladov) alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vyhlásenia urobeného pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety. V súlade s § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní sa za osobu podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní: 1) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu, 2) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu, 3) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo 4) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len ,,ZHS“) požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety platným zápisom do ZHS v súlade s ust. podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Platným zápisom do ZHS v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač preukáže čestným vyhlásením. Plné znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
• Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
• Opis podmienky účasti: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní určil minimálny štandard (úroveň), v rámci ktorej uchádzač musí preukázať, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, z toho minimálne jedna stavba (referencia) na úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru musí byť v minimálnej výške 450 000,00 EUR bez DPH. Uchádzač musí ako minimálnu úroveň na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a preukázaním požadovaného rozsahu buď priamo v referencii alebo potvrdení objednávateľa (odberateľa). Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku. Uchádzač predloženým zoznamom preukáže, že v posudzovanom období realizoval obdobné stavebné práce a má dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je vyhlásený predmet zákazky. K zoznamu uskutočnených stavebných prác uchádzač doplní potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a zhodnotení uskutočnených stavebných prác v zmysle obchodných podmienok. Úspešnou realizáciou sa rozumie odovzdanie diela do užívania odberateľovi (investorovi, objednávateľovi stavebných prác) a prebratie diela odberateľom. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ považovať: - pozemné stavby - stavebné práce na stavbe budov (občianskych stavieb), v rámci ktorých boli uskutočnené fasádne práce spojené so zateplením obvodového plášťa, a/alebo strešného plášťa, a/alebo exteriérové výplne otvorov. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza referenčnú stavbu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad (objem prác v EUR bez DPH) iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť informácie a pravdivosť poskytnutých informácií a údajov. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je REFERENCIA podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, zapísaná v Evidencii referencií vedenej ÚVO (postačuje uviesť link – na referenciu napr. v Zozname stavebných prác); ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní (ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní), dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname uskutočnených stavebných prác okrem vyššie uvedených údajov požadovaných v tomto bode aj informáciu, že sa jedná o referenciu vyhotovenú podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, príp. jej registračné číslo. Verejný obstarávateľ následne pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, bez ohľadu na ich právny vzťah. Z dôvodu obmedzeného počtu znakov formulára EFORMS, verejný obstarávateľ záujemcov informuje, že plné znenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je uvedené v súťažných podkladoch.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
• Opis podmienky účasti: Ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže, že k zhotoveniu diela má k dispozícii minimálne 1 osobu, ktorá bude vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho a bude zodpovedná za riadenie stavebných prác – stavbyvedúci, ktorý má odbornú spôsobilosť na výkon svojej činnosti s odborným zameraním - pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov so zodpovedajúcou odbornou praxou. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom minimálne jednej osoby zodpovednej za riadne a včasné zhotovenie diela. Za týmto účelom uchádzač za kľúčového odborníka – stavbyvedúceho predloží nasledovné doklady/dokumenty: • Doklad o odbornej spôsobilosti/osvedčenie osoby, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho – stavbyvedúci sa preukáže platným osvedčením SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorým preukáže svoju odbornú spôsobilosť vykonaním odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pre oblasť pozemné stavby, alebo ekvivalentným dokladom o odbornej kvalifikácii preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydaným príslušnými orgánmi podľa právnych predpisov iných členských štátov EÚ na účely voľného poskytovania služieb v SR a štátov mimo územia SR pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby. Oprávnenie osobu stavbyvedúceho splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Uchádzač v rámci ponuky predloží scan osvedčenia SKSI, alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR (originál alebo jeho úradne overená kópia). • Doklady preukazujúce odbornú prax kľúčového odborníka – stavbyvedúceho: uchádzač v rámci ponuky predloží údaje týkajúce sa odbornej praxi stavbyvedúceho, ktorými sa preukážu praktické a odborné skúsenosti kľúčového odborníka vo funkcii stavbyvedúceho, s riadením na pozemných stavbách. Uvedenú podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu stavbyvedúceho, so zoznamom odborných skúseností. Profesijný životopis zodpovednej osoby stavbyvedúceho bude obsahovať minimálne tieto údaje: - identifikačné údaje stavbyvedúceho (meno priezvisko), - akademický titul (ak relevantné), - najvyššie dosiahnuté vzdelanie, - história zamestnania (zamestnávateľ, pracovná pozícia, a pod.), - súčasná pracovná pozícia, - informácia o súčasnom zamestnávateľovi (názov zamestnávateľa, sídlo, IČO)- z dôvodu posudzovania, či sa jedná o internú kapacitu uchádzača (stavbyvedúci je vlastný zamestnanec uchádzača a bude poskytovať služby stavbyvedúceho v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu) alebo sa jedná o využitie kapacít inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, - odborná spôsobilosť stavbyvedúceho pre výkon stavebných činností vo vzťahu k predmetu zákazky – postačuje uviesť číslo osvedčenia vydaného SKSI, - zoznam referenčných projektov/stavieb - súčasťou profesijného životopisu bude zoznam referenčných projektov (pozemných stavieb), ktorým osoba stavbyvedúceho preukáže, že má odbornú prax a odborné, ako aj praktické skúsenosti vo funkcii stavbyvedúceho s riadením na pozemných stavbách. K praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba - stavbyvedúci uvedie: - názov a sídlo objednávateľa, - lehoty plnenia – realizácie stavby (od do, mesiac/e a rok/y), - pozíciu ktorú zastával, - názov stavby/projektu, - určenie rozsahu prác za ktoré bol zodpovedný – stručný opis prác, - kontaktnú osobu zo strany objednávateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa). - dátum a vlastnoručný podpis stavbyvedúceho Údaje v profesijnom životopise stavbyvedúceho budú potvrdené podpisom zodpovednej osoby spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca prostredníctvom zodpovednej osoby – stavbyvedúci preukázal praktické, profesionálne a odborné skúsenosti s realizáciou zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Predložením profesijného životopisu kľúčového odborníka vrátane osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v zmysle minimálnej požadovanej úrovne štandardov podľa bodu 42.2. poskytnutých súťažných podkladov, stavbyvedúci preukáže, že je technicky a odborne spôsobilý zabezpečiť profesionálne vykonávanie činnosti a služieb na predmetnom diele v navrhovanej funkcii. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Z dôvodu obmedzeného počtu znakov formulára EFORMS, verejný obstarávateľ záujemcov informuje, že plné znenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je uvedené v súťažných podkladoch.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena diela v EUR s DPH, ktorú musí uchádzač stanoviť a predložiť spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Váha kritéria: 100%.
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena diela v EUR s DPH
• Ďalšie požiadavky
• Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
• Opis právnej formy uchádzača: V prípade, ak bude prijatá ponuka skupinou dodávateľov a táto skupina dodávateľov sa stane úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ v súlade s § 37 ods. 2 druhá veta požaduje, aby členovia tejto skupiny dodávateľov pred uzavretím zmluvy z dôvodu zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy vytvorili písomne medzi sebou riadny právny vzťah (napríklad zmluva o združení podľa § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník), resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva alebo inú obdobnú zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, t.j. členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. Podrobné znenie predmetnej požiadavky je uvedené v poskytnutých súťažných podkladoch.
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Informácie o variantoch
• Varianty: Nie sú povolené
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Podmienky plnenia zmluvy: Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP alebo Zmluvy o poskytnutí podpory, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Dodávateľ je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela vo výške 10% z ceny Diela bez DPH. Dodávateľ predloží objednávateľovi Časový harmonogram najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v listinnej ako aj elektronickej forme (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty, podrobný finančný harmonogram). Zároveň predloží overenú fotokópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy na dielo v rozsahu čl. 9, doklady a dokumenty za osobu koordinátora bezpečnosti podľa čl. 17 a doklady a dokumenty za osobu stavbyvedúceho podľa čl. 8 Zmluvy. Úspešný uchádzač bude povinný sa zapísať RPVS podľa platnej legis.
• Elektronický katalóg
• Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.06.2025
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 24.06.2025
• Čas otvárania ponúk: 11:00
• Opis otvárania ponúk: Vzhľadom na skutočnosť, že sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. V tomto prípade budú ponuky sprístupnené všetkým uchádzačom samotným IS EVO „on-line“ to znamená, že bude vykonané otváranie ponúk funkcionalitou, ktorá zabezpečí automatické vytvorenie a odoslanie Zápisnice z otvárania ponúk v jednom okamihu všetkým uchádzačom. Bližšie informácie sú uvedené v poskytnutých súťažných podkladoch.
• Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky na adrese sídla verejného obstarávateľa postupom a spôsobom tzv. ,,on-line otvárania" (sprístupnenia) ponúk prostredníctvom funkcionality systému elektronickej platformy IS EVO. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/534576
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/534576
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: Elektronický platforma IS EVO: https://www.isepvo.sk
• Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
• ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Nitra)
• Organizácia poskytujúca dokumenty
• ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Nitra)