Vypracovanie projektových dokumentácií - rekonštrukcia mostov

Výzva na predkladanie ponúk

• Organizácia: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ID: 79540)
• Zákazka: Vypracovanie projektových dokumentácií - rekonštrukcia mostov (ID: 501289)
• Typ formulára: Súťaž
• Verzia oznámenia : 01
• Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3

• 2.1 Organizácie
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
• IČO: 42054575
• DIČ: 2022299059
• Adresa
• Ulica: Martina Rázusa
• Číslo: 104
• Mesto: Žilina
• PSČ: 01001
• Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: obstaravaniegr.sczsk@vuczilina.sk
• Telefónne číslo: +421415077237
• Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
• Hlavný kupujúci: áno

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
• Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/10007
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
• Predchádzajúce oznámenie:
• 4.1.2 Opis
• Referenčné číslo: 501289
• Názov: Vypracovanie projektových dokumentácií - rekonštrukcia mostov
• Opis: Predmetom zákazky je obstaranie služieb týkajúcich sa vypracovania projektových dokumentácií (ďalej len PD) pre zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti na mostných objektoch vo vlastníctve ŽSK. Služby sa budú týkať vypracovania PD pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie (DSP/DRS). Predmetom zákazky sú okrem služieb súvisiacich so spracovaním a vyhotovením PD, podľa platných TP, aj ďalšie požiadavky ako: • spracovanie dokumentácie v 7-mich (siedmich) vyhotoveniach (sadách) opečiatkované a podpísané zodpovednými projektantmi a 1x v digitálnej forme na dátovom nosiči, formát PDF a DWG, výkaz výmer a rozpočet vo formáte excel (zavzorcované tabuľky). • identifikácia inžinierkych sietí (IS) • identifikácia vlastníckych vzťahov k pozemkom zasiahnutých stavbou • Náklady na predmet zákazky musia zohľadňovať aj: - cenu (odmena) za udelenie licencie (ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie bude predmetom Zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov). - ďalej náklady na dopravné (cestovné), stravu, ubytovanie a stratu času napr. v súvislosti s výkonom obhliadky budúceho miesta realizácie stavebných prác. - zvolanie minimálne jedného stretnutia so všetkými organizáciami, ktoré budú dotknuté realizáciou diela, resp. zásahom do mosta/cestného telesa, v rámci stretnutia budú tieto organizácie oboznámené s plánovanou rekonštrukciou spojené s ich predbežným stanoviskom. V prípade vzniku požiadaviek dotknutých organizácií je spracovateľ PD povinný tieto zapracovať do finálnej PD. - spolupráca s objednávateľom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy a ich pripomienky, ktoré vzídu počas stavebného konania zapracovať/ doplniť do diela, pričom odmena za toto prepracovanie, alebo doplnenie bude zahrnutá v ponuke. - v prípade ak bude navyše nutné dielo alebo jeho časť prepracovať alebo doplniť v kolaudačnom konaní, bude sa to považovať za vadu diela (jeho časti) a zhotoviteľ je povinný túto vadu odstrániť bezodplatne. - zhotoviteľ bude povinný výsledky všetkých činností vykonaných podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch, predložiť ich na odsúhlasenie objednávateľovi, pričom zhotoviteľ musí akceptovať minimálny počet troch stretnutí: prvé na začiatku prác, druhé počas realizácie diela a tretie pred dokončením diela a jeho odovzdaním objednávateľovi. - V prípade, že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov a spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov a ich interných predpisov - uchádzač je povinný predložiť ocenený Výkaz minimálneho rozsahu PD DSPRS, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu Zmluvy o dielo.
• Druh zákazky: Služby
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Projektovanie mostov
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• 4.2 Informácie o postupe
• 4.2.1 Postup
• Druh postupu: Iný jednofázový postup
• 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
• 4.3.1 Maximálny počet častí
• Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 4
• Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 4

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: ČASŤ 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia MO 487-050 ponad Semetešský potok v k.ú. Turzovka
• Účel
• Opis časti
• Názov : ČASŤ 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia MO 487-050 ponad Semetešský potok v k.ú. Turzovka
• Opis: Požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie: Nosnú konštrukciu mostného objektu tvorí doska z prefabrikovaných železobetónových nosníkov- Hájek. Most je jednopoľový, šikmý, dĺžka premostenia 9,0 m. Most sa nachádza na ceste II/487 v staničení ckm 42,776 v k.ú. mesta Turzovka. Mostný objekt trpí viacerými poruchami, ktoré nepriamo ovplyvňujú bezpečný a plynulý prejazd vozidiel. Krídla spodnej stavby sú z veľkej časti rozpadnuté a dochádza k rozrušovaniu aj krajných častí opôr. Krajné nosníky sú zatečená, dochádza k odlupovaniu a rozpadu betónu a korózií výstuže. Návrh bude zahŕňať riešenie odstránenia týchto porúch. Je možné uvažovať s výmenou časti nosníkov. Je predpoklad, že nosníky nie sú navzájom prepojené žiadnym prvkom- uvažovať s návrhom spriahnutia (ŽB doska). Návrh bude zahŕňať výmenu mostného zvršku. Na moste nie je momentálne chodník, pokiaľ zo stretnutí vzíde požiadavka mesta o nutnosť riešenia chodníka a bude to možné realizovať, je potrebné prispôsobiť návrh tejto požiadavke. V rámci návrhu je uvažované s výmenou a úpravou komunikácie pred a za mostom- úsek cca 88 m v smere na Makov (po koľaje), úsek cca 60 m v smere na Čadcu. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať tak, aby bolo zabezpečený prejazd vozidiel. Vzhľadom na podmienky je možné realizovať stavebné práce po poloviciach. Všeobecné podmienky: - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedených v Objednávke/ Zmluve a Objednávateľovi odovzdá riadne a včas Dielo pod názvom uvedeným v objednávke, uskutočnené podľa platných technických noriem a požiadaviek z hľadiska ochrany životného prostredia, - Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu okrem prípadu, že Objednávateľ písomne súhlasí s poverením vykonávania Diela treťou osobou, - navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami, - popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy, - v mieste objektu, navrhnúť postup realizácie prác po etapách a v maximálnej miere tak obmedziť čiastočné resp. trvalé uzávierky cestnej premávky, - vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber pozemkov), - spracovať projekt trvalého a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením a opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR a doložiť doklad o určení dopravného značenia, - v prípade potreby zabezpečiť hydrologické údaje SHMÚ (Q 100), kapacitné posúdenie a hydrologický výpočet, - v prípade že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri pr Predmetom zákazky je obstaranie služieb týkajúcich sa vypracovania projektových dokumentácií (ďalej len PD) pre zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti na mostných objektoch vo vlastníctve ŽSK. Služby sa budú týkať vypracovania PD pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie (DSP/DRS). Predmetom zákazky sú okrem služieb súvisiacich so spracovaním a vyhotovením PD, podľa platných TP, aj ďalšie požiadavky ako: • spracovanie dokumentácie v 7-mich (siedmich) vyhotoveniach (sadách) opečiatkované a podpísané zodpovednými projektantmi a 1x v digitálnej forme na dátovom nosiči, formát PDF a DWG, výkaz výmer a rozpočet vo formáte excel (zavzorcované tabuľky). • identifikácia inžinierkych sietí (IS) • identifikácia vlastníckych vzťahov k pozemkom zasiahnutých stavbou • Náklady na predmet zákazky musia zohľadňovať aj: - cenu (odmena) za udelenie licencie (ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie bude predmetom Zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov). - ďalej náklady na dopravné (cestovné), stravu, ubytovanie a stratu času napr. v súvislosti s výkonom obhliadky budúceho miesta realizácie stavebných prác. - zvolanie minimálne jedného stretnutia so všetkými organizáciami, ktoré budú dotknuté realizáciou diela, resp. zásahom do mosta/cestného telesa, v rámci stretnutia budú tieto organizácie oboznámené s plánovanou rekonštrukciou spojené s ich predbežným stanoviskom. V prípade vzniku požiadaviek dotknutých organizácií je spracovateľ PD povinný tieto zapracovať do finálnej PD. - spolupráca s objednávateľom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy a ich pripomienky, ktoré vzídu počas stavebného konania zapracovať/ doplniť do diela, pričom odmena za toto prepracovanie, alebo doplnenie bude zahrnutá v ponuke. - v prípade ak bude navyše nutné dielo alebo jeho časť prepracovať alebo doplniť v kolaudačnom konaní, bude sa to považovať za vadu diela (jeho časti) a zhotoviteľ je povinný túto vadu odstrániť bezodplatne. - zhotoviteľ bude povinný výsledky všetkých činností vykonaných podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch, predložiť ich na odsúhlasenie objednávateľovi, pričom zhotoviteľ musí akceptovať minimálny počet troch stretnutí: prvé na začiatku prác, druhé počas realizácie diela a tretie pred dokončením diela a jeho odovzdaním objednávateľovi. - V prípade, že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov a spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov a ich interných predpisov - uchádzač je povinný predložiť ocenený Výkaz minimálneho rozsahu PD DSPRS, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu Zmluvy o dielo.
• Druh zákazky: Služby
• Rozsah obstarávania
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Projektovanie mostov
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Dynamický nákupný systém: Žiadny
• Informácie o rámcovej dohode
• Kategórie: Kategórie kupujúcich
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Opis podmienky účasti: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR bez DPH
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Elektronická fakturácia: Povinná
• Postup po procese udeľovania
• Elektronické objednávanie: áno
• Elektronická platba: áno
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.04.2024
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 16.04.2024
• Čas otvárania ponúk: 10:00
• Miesto otvárania ponúk: SC ŽSK Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501289
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501289
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
• Preskúmanie
• Organizácia pre preskúmanie
• ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
• ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• 5.1.2 Časť
• Názov: Časť 2: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia MO 507-097 (M6201) cez potok Petrovička v k.ú. Veľká Bytča
• Účel
• Opis časti
• Názov : Časť 2: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia MO 507-097 (M6201) cez potok Petrovička v k.ú. Veľká Bytča
• Opis: Požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie: Nosnú konštrukciu mostného objektu tvorí jednopoľová železobetónová rámová konštrukcia. V priečnom smere je doska na krajoch pod rímsami vyložená. Most je šikmý, dĺžka premostenia 18,06 m. Most sa nachádza na ceste II/507 v staničení ckm 198,023 v k.ú. Veľká Bytča. Nosná konštrukcia mosty je pomerne v dobrom stavebno- technickom stave. V krajných častiach dosky sú vidieť povrchové sieťové trhlinky a odlamovanie v betóne. Doska v krajnej časti a v mieste vyložených konzol pod rímsami je zatečená s nánosmi inkrustácií. Spodná stavba je znečistená, ale v dobrom stave. Návrh bude zahŕňať odstránenie týchto porúch. Uvažuje sa s kompletnou výmenou mostného zvršku, riešenie dilatácie na moste – momentálne nie je na moste dilatácia, resp. je nefunkčná. Do návrhu je potrebné brať do úvahy, že v danej lokalite sa plánuje výstavba obytných komplexov, preto je potrebné uvažovať v návrhu so zvýšeným počtom ako osobných, tak aj nákladných vozidiel (prepočítať a zvýšiť nosnosť mostného objektu). V rámci návrhu je uvažované s výmenou a úpravou komunikácie pred a za mostom- úsek cca 30 m v smere na Bytču , úsek cca 60 m v smere na Malú Bytču. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať tak, aby bolo zabezpečený prejazd vozidiel. Vzhľadom na podmienky je možné realizovať stavebné práce po poloviciach. PD bude obsahovať: - PD pre stavebné povolenie resp. pre realizáciu stavby, - geodetické zameranie mostného objektu a komunikácie, - identifikácia IS (v prípade zásahov a prekládok IS aj súhlasné stanoviská vlastníkov IS k vydaniu SP), - identifikácia vlastníckych vzťahov k pozemkom zasiahnutých stavbou, - Spracovateľ PD je povinný počas vyhotovovania PD zvolať stretnutie (min 1x) so všetkými organizáciami, ktoré budú dotknuté predmetnou rekonštrukciou, resp. zásahom do mosta/cestného telesa; v rámci stretnutia budú tieto organizácie oboznámené s plánovanou rekonštrukciou spojené s ich predbežným stanoviskom (v prípade vzniku požiadaviek dotknutých organizácií, je spracovateľ PD povinný tieto zapracovať do finálnej verzie PD. - stavebné povolenie bude následne vybavovať objednávateľ, - PD bude vypracovaná v 7 vyhotoveniach + 1x na dátovom. nosiči. Všeobecné podmienky: - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedených v Objednávke/ Zmluve a Objednávateľovi odovzdá riadne a včas Dielo pod názvom uvedeným v objednávke, uskutočnené podľa platných technických noriem a požiadaviek z hľadiska ochrany životného prostredia, - Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu okrem prípadu, že Objednávateľ písomne súhlasí s poverením vykonávania Diela treťou osobou, - navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami, - popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy, - v mieste objektu, navrhnúť postup realizácie prác po etapách a v maximálnej miere tak obmedziť čiastočné resp. trvalé uzávierky cestnej premávky, - vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber pozemkov), - spracovať projekt trvalého a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením a opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR a doložiť doklad o určení dopravného značenia, - v prípade potreby zabezpečiť hydrologické údaje SHMÚ (Q 100), kapacitné posúdenie a hydrologický výpočet, - v prípade že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov. Cena za PD zahŕňa aj prípadné úpravy PD, ktoré vzídu ako pripomienky v rámci stavebného konania. Obhliadka miesta zo strany zhotoviteľa PD je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ing. Kotková : +421 918 370 251 Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu Zmluvy o dielo.
• Druh zákazky: Služby
• Rozsah obstarávania
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Projektovanie mostov
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Dynamický nákupný systém: Žiadny
• Informácie o rámcovej dohode
• Kategórie: Kategórie kupujúcich
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Opis podmienky účasti: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR bez DPH
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Elektronická fakturácia: Povinná
• Postup po procese udeľovania
• Elektronické objednávanie: áno
• Elektronická platba: áno
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.04.2024
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 16.04.2024
• Čas otvárania ponúk: 10:00
• Miesto otvárania ponúk: SC ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501289
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501289
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
• Preskúmanie
• Organizácia pre preskúmanie
• ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
• ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• 5.1.3 Časť
• Názov: Časť 3: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia MO 519-019 ponad rieku Turiec pred obcou Príbovce
• Účel
• Opis časti
• Názov : Časť 3: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia MO 519-019 ponad rieku Turiec pred obcou Príbovce
• Opis: Požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie: Požiadavka na vypracovanie PD opravy existujúceho mostného objektu na II/519 ponad rieku Turiec v katastri obcí Príbovce a Benice v km 29,114. Dĺžka premostenia mostného objektu je 31,80m. PD bude riešiť hlavne návrh opravy a rekonštrukcie porušených a rozpadnutých úložných prahov mosta, uzavretie dilatačnej medzery, koróziu ložísk (značného rozsahu)- uvažovať s vyčistením a ošetrením a v prípade nutnosti s výmenou, zatekajúce a rozpadnuté mostné závery a koróziu oceľovej nosnej konštrukcie, poškodené odvodnenie. Mostný zvršok nevykazuje závažné poškodenia. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať tak, aby bolo možné rekonštrukciu vykonať po polovičných profiloch, pre zabezpečenie prejazdu vozidiel. Pokiaľ si to návrh technického riešenia vyžaduje je potrebné navrhnúť obchádzkovú trasu. PD bude obsahovať: - PD pre stavebné povolenie resp. pre realizáciu stavby, - geodetické zameranie realizovanej stavby, - identifikácia IS (v prípade zásahov a prekládok IS aj súhlasné stanoviská vlastníkov IS k vydaniu SP). - identifikácia vlastníckych vzťahov k pozemkom zasiahnutých stavbou, - Spracovateľ PD je povinný počas vyhotovovania PD zvolať stretnutie (min 1x) so všetkými organizáciami, ktoré budú dotknuté predmetnou rekonštrukciou, resp. zásahom do mosta/cestného telesa; v rámci stretnutia budú tieto organizácie oboznámené s plánovanou rekonštrukciou spojené s ich predbežným stanoviskom (v prípade vzniku požiadaviek dotknutých organizácií, je spracovateľ PD povinný tieto zapracovať do finálnej verzie PD. - stavebné povolenie bude následne vybavovať objednávateľ, - PD bude vypracovaná v 7 vyhotoveniach + 1x na dátovom. nosiči. Všeobecné podmienky: - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedených v Objednávke/ Zmluve a Objednávateľovi odovzdá riadne a včas Dielo pod názvom uvedeným v objednávke, uskutočnené podľa platných technických noriem a požiadaviek z hľadiska ochrany životného prostredia, - Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu okrem prípadu, že Objednávateľ písomne súhlasí s poverením vykonávania Diela treťou osobou, - navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami, - popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy, - v mieste objektu, navrhnúť postup realizácie prác po etapách a v maximálnej miere tak obmedziť čiastočné resp. trvalé uzávierky cestnej premávky, - vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber pozemkov), - spracovať projekt trvalého a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením a opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR a doložiť doklad o určení dopravného značenia, - v prípade potreby zabezpečiť hydrologické údaje SHMÚ (Q 100), kapacitné posúdenie a hydrologický výpočet, - v prípade že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov. Cena za PD zahŕňa aj prípadné úpravy PD, ktoré vzídu ako pripomienky v rámci stavebného konania. Obhliadka miesta zo strany zhotoviteľa PD je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ing. Šichta: +421 918 370 256, Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu Zmluvy o dielo.
• Druh zákazky: Služby
• Rozsah obstarávania
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Projektovanie mostov
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Dynamický nákupný systém: Žiadny
• Informácie o rámcovej dohode
• Kategórie: Kategórie kupujúcich
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Opis podmienky účasti: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR bez DPH
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Elektronická fakturácia: Povinná
• Postup po procese udeľovania
• Elektronické objednávanie: áno
• Elektronická platba: áno
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.04.2024
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 16.04.2024
• Čas otvárania ponúk: 10:00
• Miesto otvárania ponúk: SC ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501289
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501289
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
• Preskúmanie
• Organizácia pre preskúmanie
• ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
• ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• 5.1.4 Časť
• Názov: Časť 4: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia mosta 2341-002 ponad rieku Váh v k.ú Liptovská Porúbka
• Účel
• Opis časti
• Názov : Časť 4: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia mosta 2341-002 ponad rieku Váh v k.ú Liptovská Porúbka
• Opis: Požiadavka na vypracovanie PD opravy existujúceho mostného objektu na III/2341 ponad rieku Váh v katastri obce Lip. Porúbka v km 1,009. Premostenie ponad rieku Váh na ceste III/2341 v obci Liptovská Porúbka tvorí jednopoľový, cestný oceľový most s dolnou mostovkou evidovaný pod číslom MO 2341-002. Most bol postavený v roku 1947 a od tejto doby neboli realizované na moste významné opravy. Jestvujúci most má z obidvoch strán vybudované asfaltové cesty a na moste je pôvodná i keď opravovaná mostovka. Svetlá vzdialenosť poľa je 30,02 m (dĺžka premostenia) a rozpätie je 30,785 m Priamo na moste je upevnené cudzie zariadenie – vodovod zo strany výtoku a neidentifikovaný druh vedenia na vtokovej strane. V blízkosti mosta prebieha aj vodič nadzemného elektrického vedenia. Na predmetnom mostnom objekte bola v roku 2020 vykonaná podrobní diagnostika, záverom ktorej bolo odporúčanie realizovať opravy, resp. prestavbu mostného objektu. Správu z podrobnej diagnostiky MO 2341- 002 ponad rieku Váh v k. ú. Liptovská Porúbka je možné poskytnúť na vyžiadanie. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať tak, aby bolo zabezpečený prejazd vozidiel. Vzhľadom na podmienky je potrebné navrhnúť obchádzkovú trasu, resp. dočasné premostenie. PD bude obsahovať: - PD pre stavebné povolenie resp. pre realizáciu stavby, - geodetické zameranie realizovanej stavby, - identifikácia IS (v prípade zásahov a prekládok IS aj súhlasné stanoviská vlastníkov IS k vydaniu SP). - identifikácia vlastníckych vzťahov k pozemkom zasiahnutých stavbou, - Spracovateľ PD je povinný počas vyhotovovania PD zvolať stretnutie (min 1x) so všetkými organizáciami, ktoré budú dotknuté predmetnou rekonštrukciou, resp. zásahom do mosta/cestného telesa; v rámci stretnutia budú tieto organizácie oboznámené s plánovanou rekonštrukciou spojené s ich predbežným stanoviskom (v prípade vzniku požiadaviek dotknutých organizácií, je spracovateľ PD povinný tieto zapracovať do finálnej verzie PD. - stavebné povolenie bude následne vybavovať objednávateľ, - PD bude vypracovaná v 7 vyhotoveniach + 1x na dátovom. nosiči. Všeobecné podmienky: - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedených v Objednávke/ Zmluve a Objednávateľovi odovzdá riadne a včas Dielo pod názvom uvedeným v objednávke, uskutočnené podľa platných technických noriem a požiadaviek z hľadiska ochrany životného prostredia, - Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu okrem prípadu, že Objednávateľ písomne súhlasí s poverením vykonávania Diela treťou osobou, - navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami, - popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy, - v mieste objektu, navrhnúť postup realizácie prác po etapách a v maximálnej miere tak obmedziť čiastočné resp. trvalé uzávierky cestnej premávky, - vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber pozemkov), - spracovať projekt trvalého a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením a opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR a doložiť doklad o určení dopravného značenia, - v prípade potreby zabezpečiť hydrologické údaje SHMÚ (Q 100), kapacitné posúdenie a hydrologický výpočet, - v prípade že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov. Cena za PD zahŕňa aj prípadné úpravy PD, ktoré vzídu ako pripomienky v rámci stavebného konania. Obhliadka miesta zo strany zhotoviteľa PD je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ing. Omastová: +421 917 701 841, Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu Zmluvy o dielo.
• Druh zákazky: Služby
• Rozsah obstarávania
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Projektovanie mostov
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Dynamický nákupný systém: Žiadny
• Informácie o rámcovej dohode
• Kategórie: Kategórie kupujúcich
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Opis podmienky účasti: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR bez DPH
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Elektronická fakturácia: Povinná
• Postup po procese udeľovania
• Elektronické objednávanie: áno
• Elektronická platba: áno
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.04.2024
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 16.04.2024
• Čas otvárania ponúk: 10:00
• Miesto otvárania ponúk: SC ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501289
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501289
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
• Preskúmanie
• Organizácia pre preskúmanie
• ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
• ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)