PD Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť vykurovanie, plyn, zdravotechnika, stavebné práce, okná a dvere, krov a strecha.

Výzva na predkladanie ponúk

• Organizácia: Mesto Trenčín (ID: 94198)
• Zákazka: PD Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť vykurovanie, plyn, zdravotechnika, stavebné práce, okná a dvere, krov a strecha. (ID: 500157)
• Typ formulára: Súťaž
• Verzia oznámenia : 01
• Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3

• 2.1 Organizácie
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Mesto Trenčín
• IČO: 00312037
• DIČ: 2021079995
• Adresa
• Ulica: Mierové nám.
• Číslo: 2
• Mesto: Trenčín
• PSČ: 91101
• Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: adriana.benkova@trencin.sk
• Telefónne číslo: 0326504277
• Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
• Hlavný kupujúci: áno

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Trenčín)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
• Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
• Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4695
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
• Predchádzajúce oznámenie:
• 4.1.2 Opis
• Referenčné číslo: 39109
• Názov: PD Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť vykurovanie, plyn, zdravotechnika, stavebné práce, okná a dvere, krov a strecha.
• Opis: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (PD) s náležitosťami PD pre stavebné povolenie, s výkazom výmerom a rozpočtom pre nasledovné časti: - vykurovanie: realizácia novej kotolne a rekonštrukcia súčasnej kotolne s príslušenstvom a MaR, rozvody tepla v objekte vrátane nových radiátorov - rozvody plynu - rekonštrukcia zdravotechniky - vzduchotechnika v priestoroch 1. NP - stavebné práce (rekonštrukcia wc, spŕch, výmena a oprava časti podláh, maľovanie, vyspravenie omietok po profesiách a ostatných poškodení omietok a muriva, sanácia prasklín muriva) - výmena, príp. obnova okien a dverí. Súčasťou PD je aj fotodokumentácia súčasného stavu - okno, parapet, kľučky, okenice a pod. - rekonštrukcia krovu a výmena strešnej krytiny v SV a JV časti objektu, doplnenie strešných okien - vypracovanie plánu užívania verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach - poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľovi stavby (verejnej práce) pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu v zmysle § 13 zákona o verejných prácach a pri vypracovaní záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce v zmysle § 15 a nasled. zákona o verejných prácach a vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., Rekonštrukcia sa týka budovy Župného domu v Trenčíne, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Pri obnove omietok je potrebné dodržiavať postupy a technológie zo Správy z reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie vypracovanej spoločnosťou Restau.art, taktiež je potrebné prioritne viesť siete v jestvujúcich trasách a minimalizovať jednotlivé zásahy do stien a klenieb. Rekonštrukciu krovu projektovať na základe dokumentu „statické posúdenie krovu pre výmenu krytiny z plechovej za pálenú alebo betónovú s možnosťou zobytnenia podkrovia“ vypracovanom spoločnosťou PROJEKTY A DOZORY STAVIEB s.r.o. a dokumentov Dendrologický posudok na zdravotný stav drevených prvkov v krovoch „A“, „B“, „C“ a trámového stropu na 3. NP v objekte Župného domu v meste Trenčín a Dendrologický posudok na skutkový stav sprístupnených väzných trámov v krovoch „B“, „C“ na Župnom dome v meste Trenčín vypracovaných Drevárskym kongresom. PD realizovať tak, aby nekolidovala s PD „Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť elektroinštalácia, bleskozvod a elektrická požiarna signalizácia“ vypracovanou spoločnosťou IN-Pro s.r.o. Sanáciu prasklín muriva projektovať v zmysle Statického posúdenia viditeľných stavebných konštrukcií, ktoré vypracoval STAVOPORT s.r.o. PD bude v rozpracovanosti konzultovaná a odsúhlasovaná s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. PD musí byť v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ (Do not significant harm – DNSH) V cene PD je 20 hodín autorského dozoru. Projektová dokumentácia bude dodaná v: 8 ks v papierovej podobe, a Zhotoviteľ odovzdá dielo v rámci dohodnutej ceny, aj v 1 ks digitálnom formáte PDF, TXT, XLS., Zhotoviteľ povinný vypracovať a dodať v rámci dohodnutej ceny aj plán užívania verejnej práce v 4 ks v tlačenej forme a aj 1 ks v digitálnej forme vo formáte PDF Termín vypracovania predmetu zákazky: do 45 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy Zhotoviteľ odovzdá projektovú dokumentáciu. Plán užívania verejnej práce Zhotoviteľ odovzdá do 30 dní od písomnej výzvy Objednávateľa. V cenovej ponuke musia byť zahrnuté aj všetky ostatné náklady (práce, tovary a služby a pod.) súvisiace s plnením predmetu zákazky.
• Druh zákazky: Služby
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 34 900.00
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
• 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Ulica: Mierové nám.1/2
• Mesto: Trenčín
• PSČ: 91164
• Krajina: Slovensko
• 4.2 Súťažné podmienky
• 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
• Dôvody na vylúčenie
• Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa teda môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) k dokladu na preukázanie, že je uchádzač oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Neplatí to však v prípade, ak uchádzač nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike b)Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto podmienku účasti uchádzač nepreukazuje, ale v prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, bude vylúčený. V prípade, ak by uchádzač, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike nepredložil doklad o oprávnení poskytovať služby, dodávať tovary alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zistí po predložení dokladu o oprávnení poskytovať služby , že uchádzač nie je oprávnený realizovať predmet zákazky, bude zo zákazky vylúčený. V prípade, ak verejný obstarávateľ pri preverovaní oprávnenia uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu zistí v informačných systémov ( v zmysle zákona č. 177/2018 Z.z. Zákon o byrokracii), že uchádzač nie je oprávnený realizovať predmet zákazky, bude zo zákazky vylúčený. Verejný obstarávateľ nežiada zašifrovanie ponuky. V prípade, ak uchádzač svoju predloženú ponuku zašifroval heslom a heslo nevložil pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk bude podľa § 49 ods. 4 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zo zákazky vylúčený.
• 4.3 Informácie o postupe
• 4.3.1 Postup
• Druh postupu: Iný jednofázový postup
• Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
• 4.3.2 Ostatné informácie
• Doplňujúce informácie: Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa počas celého procesu verejného obstarávania uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom EPVO Pre účely komunikácie a predkladanie ponúk musí byť hospodársky subjekt registrovaný v systéme EPVO. Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: PD Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť vykurovanie, plyn, zdravotechnika, stavebné práce, okná a dvere, krov a strecha.
• Účel
• Opis časti
• Referenčné číslo: 39109
• Názov : PD Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť vykurovanie, plyn, zdravotechnika, stavebné práce, okná a dvere, krov a strecha.
• Opis: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (PD) s náležitosťami PD pre stavebné povolenie, s výkazom výmerom a rozpočtom pre nasledovné časti: - vykurovanie: realizácia novej kotolne a rekonštrukcia súčasnej kotolne s príslušenstvom a MaR, rozvody tepla v objekte vrátane nových radiátorov - rozvody plynu - rekonštrukcia zdravotechniky - vzduchotechnika v priestoroch 1. NP - stavebné práce (rekonštrukcia wc, spŕch, výmena a oprava časti podláh, maľovanie, vyspravenie omietok po profesiách a ostatných poškodení omietok a muriva, sanácia prasklín muriva) - výmena, príp. obnova okien a dverí. Súčasťou PD je aj fotodokumentácia súčasného stavu - okno, parapet, kľučky, okenice a pod. - rekonštrukcia krovu a výmena strešnej krytiny v SV a JV časti objektu, doplnenie strešných okien - vypracovanie plánu užívania verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach - poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľovi stavby (verejnej práce) pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu v zmysle § 13 zákona o verejných prácach a pri vypracovaní záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce v zmysle § 15 a nasled. zákona o verejných prácach a vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., Rekonštrukcia sa týka budovy Župného domu v Trenčíne, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Pri obnove omietok je potrebné dodržiavať postupy a technológie zo Správy z reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie vypracovanej spoločnosťou Restau.art, taktiež je potrebné prioritne viesť siete v jestvujúcich trasách a minimalizovať jednotlivé zásahy do stien a klenieb. Rekonštrukciu krovu projektovať na základe dokumentu „statické posúdenie krovu pre výmenu krytiny z plechovej za pálenú alebo betónovú s možnosťou zobytnenia podkrovia“ vypracovanom spoločnosťou PROJEKTY A DOZORY STAVIEB s.r.o. a dokumentov Dendrologický posudok na zdravotný stav drevených prvkov v krovoch „A“, „B“, „C“ a trámového stropu na 3. NP v objekte Župného domu v meste Trenčín a Dendrologický posudok na skutkový stav sprístupnených väzných trámov v krovoch „B“, „C“ na Župnom dome v meste Trenčín vypracovaných Drevárskym kongresom. PD realizovať tak, aby nekolidovala s PD „Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť elektroinštalácia, bleskozvod a elektrická požiarna signalizácia“ vypracovanou spoločnosťou IN-Pro s.r.o. Sanáciu prasklín muriva projektovať v zmysle Statického posúdenia viditeľných stavebných konštrukcií, ktoré vypracoval STAVOPORT s.r.o. PD bude v rozpracovanosti konzultovaná a odsúhlasovaná s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. PD musí byť v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ (Do not significant harm – DNSH) V cene PD je 20 hodín autorského dozoru. Projektová dokumentácia bude dodaná v: 8 ks v papierovej podobe, a Zhotoviteľ odovzdá dielo v rámci dohodnutej ceny, aj v 1 ks digitálnom formáte PDF, TXT, XLS., Zhotoviteľ povinný vypracovať a dodať v rámci dohodnutej ceny aj plán užívania verejnej práce v 4 ks v tlačenej forme a aj 1 ks v digitálnej forme vo formáte PDF Termín vypracovania predmetu zákazky: do 45 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy Zhotoviteľ odovzdá projektovú dokumentáciu. Plán užívania verejnej práce Zhotoviteľ odovzdá do 30 dní od písomnej výzvy Objednávateľa. V cenovej ponuke musia byť zahrnuté aj všetky ostatné náklady (práce, tovary a služby a pod.) súvisiace s plnením predmetu zákazky.
• Druh zákazky: Služby
• Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 34 900.00
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
• Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Ulica: Mierové nám.1/2
• Mesto: Trenčín
• PSČ: 91164
• Krajina: Slovensko
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Dynamický nákupný systém: Žiadny
• Informácie o rámcovej dohode
• Kategórie: Kategórie kupujúcich
• Súťažné podmienky
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR za celý predmet obstarávania s DPH.
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Elektronická fakturácia: Povinná
• Postup po procese udeľovania
• Elektronická platba: áno
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.03.2024
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 27.03.2024
• Čas otvárania ponúk: 13:30
• Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 27.03.2024 o 13:30 hod. a bude prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému EPVO.
• Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Trenčín, Mierové nám. 1/2 Trenčín
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500157&orgId=4695
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500157
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: ISEVO
• Preskúmanie
• Organizácia pre preskúmanie
• ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
• ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)