Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar
Kód zákazky: ZsNH_07/2024
Kód oznámenia: 4159 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 53 750,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Košický samosprávny kraj
Adresa: Nám. Maratónu Mieru
04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Nám. Maratónu Mieru Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR), vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu (DRS) pre realizáciu cyklistickej komunikácie v katastrálnom území Nadabula a Betliar, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), ktorej výsledkom bude získanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác počas celej doby realizácie cyklistickej komunikácie, ktorá je súčasťou Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Košickom kraji (vetva KE03 Gemerská vetva), geodetické zameranie overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. a.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274695
1. Základné údaje
  • Organizácia: Košický samosprávny kraj (ID: 11427)
  • Zákazka: Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar (ID: 497263)
  • Typ formulára: Súťaž
  • Verzia oznámenia : 01
  • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
  • 2.1 Organizácie
  • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
  • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
  • Základné údaje o organizácii
  • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
  • IČO: 31797903
  • DIČ: 2021511008
  • Adresa
  • Ulica: Ružová dolina
  • Číslo: 10
  • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
  • PSČ: 82109
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Kontaktné údaje
  • E-mail: info@uvo.gov.sk
  • Telefónne číslo: +421250264111
  • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
  • Základné údaje o organizácii
  • Názov organizácie: Košický samosprávny kraj
  • IČO: 35541016
  • DIČ: 2021624924
  • Adresa
  • Ulica: Nám. Maratónu Mieru
  • Číslo: 1
  • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
  • PSČ: 04001
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Kontaktné údaje
  • E-mail: drahomira.mincicova@vucke.sk
  • Telefónne číslo: 0557268404
  • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
  • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
  • 3.1 Kupujúci
  • 3.1.1 Kupujúci
  • Základné údaje o kupujúcom
  • ID kupujúceho : ORG-0002 (Košický samosprávny kraj)
  • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
  • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3143
  • Poskytovatelia služieb
  • Poskytovatelia služieb
  • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
  • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
  • 4.1 Účel
  • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
  • Predchádzajúce oznámenie:
  • 4.1.2 Opis
  • Referenčné číslo: ZsNH_07/2024
  • Názov: Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar
  • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR), vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu (DRS) pre realizáciu cyklistickej komunikácie v katastrálnom území Nadabula a Betliar, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), ktorej výsledkom bude získanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác počas celej doby realizácie cyklistickej komunikácie, ktorá je súčasťou Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Košickom kraji (vetva KE03 Gemerská vetva), geodetické zameranie overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. a.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky.
  • Druh zákazky: Služby
  • 4.1.3 Rozsah obstarávania
  • Predpokladaná hodnota
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 53 750
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
  • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Doplňujúci CPV kód: Inžinierske služby
  • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
  • Informácie o mieste plnenia
  • Ulica: Námestie Maratónu mieru 1
  • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
  • PSČ: 04266
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
  • Krajina: Slovensko
  • 4.2 Súťažné podmienky
  • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
  • Dôvody na vylúčenie
  • Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v dokumentoch k zákazke
  • 4.3 Informácie o postupe
  • 4.3.1 Postup
  • Druh postupu: Iný jednofázový postup
  • 4.3.2 Ostatné informácie
  • Doplňujúce informácie: Predmetné verejné obstarávanie uplatňuje sociálny aspekt - zmluvná podmienka zamestnanosti znevýhodnených osôb Bližšie informácie v Čl. III. bod 17 zmluvných podmienok.
  • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
  • 4.4.1 Maximálny počet častí
  • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
  • 5.1 Informácie o časti
  • 5.1.1 Časť
  • Názov: Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar
  • Účel
  • Opis časti
  • Referenčné číslo: ZsNH_07/2024
  • Názov : Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar
  • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR), vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu (DRS) pre realizáciu cyklistickej komunikácie v katastrálnom území Nadabula a Betliar, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), ktorej výsledkom bude získanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác počas celej doby realizácie cyklistickej komunikácie, ktorá je súčasťou Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Košickom kraji (vetva KE03 Gemerská vetva), geodetické zameranie overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. a.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky.
  • Druh zákazky: Služby
  • Rozsah obstarávania
  • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Doplňujúci CPV kód: Inžinierske služby
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
  • Opis strategického verejného obstarávania: Čl. III. bod 17 zmluvných podmienok: Počas celej doby realizácie diela je zhotoviteľ povinný zamestnať minimálne 1 osobu, ktorá je znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. a) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá sa zároveň bude podieľať na realizácii diela ako odborne spôsobilá osoba. Splnenie predpokladu podľa prvej vety tohto bodu zmluvy preukáže zhotoviteľ platne uzatvorenou pracovnou zmluvou, príp. dohodou o vykonaní práce podloženou registračným listom zo Sociálnej poisťovne a inými relevantnými dokladmi preukazujúcimi, že sa jedná o znevýhodnenú osobu podľa § 2 ods. 5 písm. a) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najneskôr do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti si bude objednávateľ uplatňovať u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,00 eur (slovom: dvesto eur), a to za každý, aj začatý deň nesplnenia povinnosti podľa tohto bodu zmluvy.
  • Informácie o mieste plnenia
  • Informácie o mieste plnenia
  • Ulica: Námestie Maratónu mieru 1
  • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
  • PSČ: 04266
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Predpokladané trvanie
  • Trvanie
  • Dĺžka trvania
  • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 320
  • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
  • Finančné prostriedky EÚ
  • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
  • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
  • Rámcová dohoda: Žiadna
  • Dynamický nákupný systém: Žiadny
  • Informácie o rámcovej dohode
  • Kategórie: Kategórie kupujúcich
  • Súťažné podmienky
  • Zoznam podmienok účasti
  • Zoznam podmienok účasti
  • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
  • Opis podmienky účasti: Uvedené v dokumentoch k zákazke
  • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
  • Zoznam kritérií
  • Zoznam kritérií
  • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
  • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky
  • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za celkový predmet zákazky
  • Ďalšie požiadavky
  • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
  • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
  • Vyhradená účasť: Žiadne
  • Požiadavky na plnenie zmluvy
  • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
  • Elektronická fakturácia: Povinná
  • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
  • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
  • Postup po procese udeľovania
  • Elektronická platba: áno
  • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
  • Lehota I
  • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.02.2024
  • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
  • Jazyk na predkladanie dokumentov
  • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
  • Informácie o otváraní ponúk
  • Dátum otvárania ponúk: 19.02.2024
  • Čas otvárania ponúk: 10:15
  • Opis otvárania ponúk: Neverejné, prostredníctvom Elektronickej platformy IS EVO
  • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa
  • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
  • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
  • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/3143
  • Informácie o súťažných podkladoch
  • Informácie o súťažných podkladoch
  • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
  • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
  • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/3143
  • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady_ Výzva na predkladanie ponúk
  • Komunikačný kanál ad hoc
  • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
  • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.isepvo.sk/
  • Preskúmanie
  • Organizácia pre preskúmanie
  • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
  • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
  • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)