NÁRODNÁ NEMOCNICA GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

• Organizácia: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN (ID: 28336)
• Zákazka: NÁRODNÁ NEMOCNICA GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA (ID: 564058)
• Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
• Typ formulára: Súťaž
• Identifikátor postupu: cf91607e-78c4-473a-8474-d5ef18db9392
• Identifikátor verzie oznámenia: 8e3b94b0-dc8d-4a91-9342-961e87bb3427
• Verzia oznámenia : 01
• ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.13
• Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica

• 2.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• 2.1.2 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
• IČO: 31936415
• DIČ: 2020590187
• Adresa
• Ulica: Gen. Miloša Vesela
• Číslo: 21
• Mesto: Ružomberok
• PSČ: 03426
• Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: dzuppa@ekoauris.sk
• Telefónne číslo: +421904281818

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho: ORG-0002 (Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia pod kontrolou orgánu ústrednej štátnej správy
• Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie
• Profil kupujúceho (URL): https://www.transparex.sk/organization/sk/31936415/profile
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Právny základ
• Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
• 4.1.2 Opis
• Názov: NÁRODNÁ NEMOCNICA GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
• Opis: Predmetom zákazky je realizácia komplexu stavby, Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika, bližšie definovanej architektonickou štúdiou, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Celé riešené územie a samotná stavba sú koncipované ako ucelený a plne krajinne integrovaný komplex. Z hľadiska výkonnostných a kapacitných požiadaviek je predmet zákazky exaktne definovaný hrubou podlahovou plochou nadzemných podlaží, ktorá predstavuje výmeru 140 268 štvorcových metrov. K tomu sa pridružuje hrubá podlahová plocha podzemných podlaží, s výmerou 122 925 štvorcových metrov. Verejné obstarávanie je realizované formou rokovacieho konania so zverejnením
• Druh zákazky: Stavebné práce
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 922 000 000
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
• Hlavná klasifikácia
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Mesto: Bratislava - mestská časť Vajnory
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• 4.2 Súťažné podmienky
• 4.2.1 Spôsob zverejnenia dôvodov na vylúčenie
• Spôsob zverejnenia dôvodov na vylúčenie
• Forma zverejnenia dôvodov na vylúčenie : Oznámenie
• 4.2.2 Dôvody na vylúčenie
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-crim
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-pmt
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., t. j. že: - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne , Sociálnej poisťovne, a doloženým potvrdením miestneho príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v danom štáte.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-sitn
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., t. j. že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v danom štáte.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-natl
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-mis
• Opis/spôsob preukazovania: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača alebo záujemcu, ak existujú dôvody týkajúce sa podstatného porušenia zmluvných povinností, závažného porušenia profesijných povinností, narušením hospodárskej súťaže, porušením povinností v oblasti profesijnej etiky, pracovného, sociálneho alebo environmentálneho práva. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak poskytol nepravdivé informácie, pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, prípadne sa zapojil do jeho prípravy spôsobom, ktorý znemožňuje zabezpečiť hospodársku súťaž, konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-crim-corrpt
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-crim-fraud
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-crim-laund
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-crim-part
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-crim-terror
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-crim-traffick
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-pmt-bre-ssc
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-pmt-bre-tax
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-sitn-as-susp
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-sitn-bankr
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-sitn-cred-arran
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-sitn-insolvency
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-sitn-liq-admin
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-sitn-other
• Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-mis-bre-env-law
• Opis/spôsob preukazovania: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-mis-bre-lab-law
• Opis/spôsob preukazovania: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti pracovného práva, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-mis-bre-soc-law
• Opis/spôsob preukazovania: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti sociálneho práva, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-mis-distortion
• Opis/spôsob preukazovania: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-mis-misconduct
• Opis/spôsob preukazovania: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-mis-misrepresent
• Opis/spôsob preukazovania: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak : - poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov, - pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, alebo - pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-mis-partic-confl
• Opis/spôsob preukazovania: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia uchádzača alebo záujemcu kedykoľvek počas verejného obstarávania, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov vzniká najmä vtedy, ak sú osoby zapojené do postupu verejného obstarávania alebo osoby, ktoré môžu ovplyvniť jeho výsledok, v osobnom, majetkovom alebo inom vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní, čím môže byť ohrozená ich nestrannosť a objektivita.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-mis-prep-confl
• Opis/spôsob preukazovania: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 z.z. v znení neskorších predpisov, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.
• Dôvody na vylúčenie
• Dôvod na vylúčenie: exg-mis-sanction
• Opis/spôsob preukazovania: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma.
• 4.3 Informácie o postupe
• 4.3.1 Postup
• Druh postupu: Rokovacie konanie so zverejnením výzvy na súťaž/súťažné obstarávanie s rokovacím konaním
• 4.3.2 Ostatné informácie
• Doplňujúce informácie: Na túto zákazku sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2560 o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh. Predpokladaná hodnota zákazky presahuje 250 000 000 EUR bez DPH, preto sa na hospodárske subjekty vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa článku 29 uvedeného nariadenia. Hospodársky subjekt predkladá verejnému obstarávateľovi oznámenie o zahraničných finančných príspevkoch alebo vyhlásenie o neexistencii zahraničných finančných príspevkov podliehajúcich oznamovacej povinnosti, a to na formulári FS-PP podľa prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1441. Oznamujúcimi stranami sú hospodárske subjekty, skupiny hospodárskych subjektov, hlavní subdodávatelia a hlavní dodávatelia podľa článku 29 ods. 5 nariadenia. Rozhodujúce sú súhrnné zahraničné finančné príspevky poskytnuté v troch finančných rokoch predchádzajúcich oznámeniu, ktoré sa za jednu tretiu krajinu rovnajú 4 000 000 EUR alebo túto sumu prevyšujú. Záujemca predkladá formulár ako súčasť žiadosti o účasť. Uchádzač predkladá aktualizovaný formulár ako súčasť konečnej ponuky. Formulár predložený hospodárskym subjektom priamo Európskej komisii sa nepovažuje za predložený verejnému obstarávateľovi. Podrobnosti sú uvedené v bode 13.3 súťažných podkladov a v prílohe súťažných podkladov obsahujúcej vzor oznámenia a vyhlásenia. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 ZVO. Z tohto dôvodu nie je žiadny z dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO vyňatý z predkladania. Záujemca predkladá všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, ak ich nenahradil jednotným európskym dokumentom alebo zápisom v zozname hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ overí zápis záujemcu v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, ak záujemca takýmto zápisom disponuje. Verejný obstarávateľ uplatňuje objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov podľa § 71 ods. 2 písm. c) a § 72 ods. 1 ZVO. Najnižší počet záujemcov, ktorých verejný obstarávateľ vyzve na predloženie základnej ponuky: 3. Najvyšší počet záujemcov, ktorých verejný obstarávateľ vyzve na predloženie základnej ponuky: 3. Ak podmienky účasti splní menej ako troch záujemcov, verejný obstarávateľ môže pokračovať vo verejnom obstarávaní a vyzvať na predloženie základnej ponuky tých záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti. Verejný obstarávateľ vyzve na predloženie základných ponúk záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti a po vyhodnotení žiadostí o účasť sa umiestnili najviac na prvých troch miestach v poradí zostavenom podľa kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov. Kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov a pravidlá ich vyhodnotenia sú uvedené v Časti V súťažných podkladov. Ide o šesť kritérií s celkovým maximom 100 bodov: nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia (objem 25 bodov, počet 20 bodov), výstavba budov (objem 25 bodov, počet 20 bodov) a inštalované prefabrikované železobetónové konštrukcie (objem 5 bodov, počet 5 bodov). Pri rovnosti celkového počtu bodov sa na vyššej priečke umiestni záujemca s vyšším súčtom bodov za kritérium č. 1 a kritérium č. 2. Ak je aj tento súčet rovnaký, rozhoduje vyšší súčet bodov za kritérium č. 3 a kritérium č. 4. Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt „NÁRODNÁ NEMOCNICA GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA“ ktorá bola uznesením vlády Slovenskej republiky č. 240 z 30. apríla 2025 určená za strategickú investíciu v zmysle zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V čase vyhlásenia verejného obstarávania nie je financovanie predmetu zákazky z prostriedkov fondov Európskej únie definitívne zabezpečené. Verejný obstarávateľ však nevylučuje možnosť, že celý predmet zákazky alebo jeho časť bude v budúcnosti financovaná alebo spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie alebo z iných externých zdrojov. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 142/2024 Z. z. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, návrhov alebo lehoty na predloženie žiadostí o účasť. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní poskytnúť vysvetlenie podľa prvej vety, ak žiadosť o vysvetlenie nie je doručená včas, a to najmenej päť dní pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. Ak dôjde k zmene súťažných podkladov, súťažných podmienok alebo podmienok účasti, verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, návrhov alebo lehotu na predloženie žiadostí o účasť tak, aby lehoty podľa prvej a druhej vety zostali zachované.

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: NÁRODNÁ NEMOCNICA GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
• Účel
• Opis časti
• Názov : NÁRODNÁ NEMOCNICA GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
• Opis: Predmetom zákazky je realizácia komplexu stavby, Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika, bližšie definovanej architektonickou štúdiou, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Celé riešené územie a samotná stavba sú koncipované ako ucelený a plne krajinne integrovaný komplex. Z hľadiska výkonnostných a kapacitných požiadaviek je predmet zákazky exaktne definovaný hrubou podlahovou plochou nadzemných podlaží, ktorá predstavuje výmeru 140 268 štvorcových metrov. K tomu sa pridružuje hrubá podlahová plocha podzemných podlaží, s výmerou 122 925 štvorcových metrov. Verejné obstarávanie je realizované formou rokovacieho konania so zverejnením
• Druh zákazky: Stavebné práce
• Rozsah obstarávania
• Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 922 000 000
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Informácie o spoločensky zodpovednom verejnom obstarávaní
• Ciele spoločensky zodpovedného verejného obstarávania
• Ciele spoločensky zodpovedného verejného obstarávania
• Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie: Žiadne
• Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Mesto: Bratislava - mestská časť Vajnory
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Predpokladané trvanie
• Dĺžka trvania
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 42
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
• Dohoda o vládnom obstarávaní
• Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
• Využitie prostriedkov z fondov EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Aplikácia rámcovej dohody
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Dynamický systém obstarávania
• Dynamický nákupný systém: Žiadny
• Informácie o rámcovej dohode
• Kategórie: Kategórie kupujúcich
• Súťažné podmienky
• Spôsob zverejnenia podmienok účasti
• Spôsob zverejnenia podmienok účasti
• Forma zverejnenia podmienok účasti: Oznámenie
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Iné požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
• Opis podmienky účasti: Podmienka účasti č. 1 – Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Záujemca preukáže vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, z ktorého vyplýva, že banka alebo pobočka zahraničnej banky je pripravená poskytnúť záujemcovi úver v objeme minimálne 50 000 000,00 EUR na účely finančného plnenia zákazky, ktorej predmetom je „NÁRODNÁ NEMOCNICA GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, ak sa záujemca stane úspešným záujemcom a o poskytnutie úveru požiada. Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, musia byť z hľadiska obsahu jasne a určito zrejmé všetky skutočnosti a údaje, tak ako je uvedené a požadované verejným obstarávateľom v prvej vete tejto podmienky účasti, všetko pre naplnenie požadovaného účelu, ktorým je preukázanie schopnosti záujemcu prostredníctvom vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania. Platnosť vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky: minimálne 24 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí o účasť. Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu. Z takto predloženého iného dokumentu musí byť okrem požadovaných údajov týkajúcich sa najmä finančného objemu a predmetu prefinancovania, zároveň jasne a určito zrejmý záväzok a naplnenie hľadiska účelu požadovaného dokumentu, ktorým je preukázanie schopnosti záujemcu prostredníctvom iného dokumentu operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania. (akceptovaný bude aj výpis alebo potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že záujemca disponuje na svojom účte touto sumou a že tieto prostriedky sú určené na financovanie plnenia zákazky). Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky ako aj iný dokument (ak je uplatnený) musí byť nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o účasť.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Priemerný ročný obrat (§ 33 ods. 1 písm. d) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podmienka účasti č. 2 – Prehľad o celkovom obrate Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Záujemca preukáže prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške (kumulatívne) minimálne 500 000 000,00 EUR (slovom päťsto miliónov eur). Záujemca predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene záujemcu, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Záujemca zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením ekvivalentného dokumentu. Ak je hodnota vyjadrená v inej mene ako euro, prepočíta sa na eurá kurzom Európskej centrálnej banky platným ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie. Rovnaké pravidlo prepočtu meny sa použije pri preukazovaní splnenia všetkých podmienok účasti aj pri vyhodnotení kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Zoznam dodávok stavebných prác (§34 ods. 1 písm. b) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podmienka účasti č. 3 – Zoznam uskutočnených stavebných prác Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Záujemca predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj „rozhodné obdobie“), ktorým preukáže, že: 3.1 uskutočnil minimálne 1 (jednu) zákazku na stavebné práce (rekonštrukcia alebo výstavba) na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky (pod rovnakým alebo podobným charakterom sa v tomto bode rozumejú Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia (Typ 1, oddiel 12, skupina 126, trieda 1264, podľa vyhlášky Štatistického úradu č. 323/2010 - štatistickej klasifikácie stavieb), pričom minimálna hodnota stavebných prác bola rovnaká alebo vyššia ako 50 000 000,00 EUR bez DPH, 3.2 uskutočnil minimálne 1 (jednu) zákazku na stavebné práce (rekonštrukcia alebo výstavba) budov (Typ 1, podľa štatistickej klasifikácie stavieb), pričom minimálna hodnota stavebných prác bola rovnaká alebo vyššia ako 100 000 000,00 EUR bez DPH a zároveň bola podlahová plocha tejto stavby v rozsahu rovnom alebo vyššom ako 30 000,00 m2. 3.3 uskutočnil minimálne 1 (jednu) zákazku na stavebné práce (rekonštrukcia alebo výstavba) budov (Typ 1, podľa štatistickej klasifikácie stavieb oddiel ani skupina nie sú obmedzené, pričom stavba musí byť zastrešená na celej svojej pôdorysnej ploche), ktorej nosné časti boli realizované z prefabrikovanej železobetónovej konštrukcie (Konštrukcie spadajúce pod číslo 1601 prílohy č. 1 vyhlášky č. 162/2013 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov) v minimálnom objeme 35 000 000 EUR bez DPH. Poznámka: výška minimálneho finančného objemu tejto podmienky účasti sa vzťahuje na hodnotu inštalovanej nosnej prefabrikovanej železobetónovej konštrukcie vrátane materiálov staticky spriahnutých s nosnými prefabrikovanými prvkami, nie na hodnotu celej stavby. Za prefabrikovanú železobetónovú nosnú konštrukciu sa na účely tejto podmienky považuje súbor prefabrikovaných železobetónových nosných prvkov vrátane nadbetonávky a výplne prefabrikovaných železobetónových nosných prvkov stien, ak je táto nadbetonávka a výplň staticky spriahnutá s prefabrikovanými nosnými prvkami a spolu s nimi tvorí spoločný nosný konštrukčný systém. Rozhodné obdobie v rovnakom rozsahu platí aj na preukazovanie a na hodnotenie kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov. Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdením odberateľa za každú zákazku uvedenú v bodoch 3.1 až 3.3, pri ktorej odberateľom nebol verejný obstarávateľ ani obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak je dokladom referencia vedená v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, potvrdenie odberateľa sa nevyžaduje a záujemca referenciu identifikuje v zozname. Zoznam a potvrdenie odberateľa musia obsahovať tieto údaje: a) Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa; b) Obchodné meno a sídlo odberateľa; c) Zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác, d) Popis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude jasne a určito zrejmé uskutočnenie stavebných prác na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, e) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (obsiahnuté len v predloženom potvrdení); f) Zmluvnú celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za zhotovenie stavebných prác, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie stavebných prác v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH. Mena pre cenu: EUR. Prepočet inej meny ako euro sa vykoná podľa jednotného pravidla určeného v podmienke účasti č. 2. Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam a potvrdenie obsahovali aj meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť uvedené údaje. Absencia týchto odporúčaných údajov nie je dôvodom nesplnenia podmienky účasti. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referencie a potvrdenia odberateľov riadne ukončených stavieb. Za riadne ukončenú stavbu sa na účely podmienok účasti považuje stavba, ktorá bola protokolárne odovzdaná objednávateľovi a prevzatá ním a ktorú je podľa právneho poriadku miesta stavby dovolené užívať na účel, na ktorý bola zhotovená, aj keď len dočasne alebo v skúšobnej prevádzke. Splnenie tejto skutočnosti preukazuje záujemca dokladom podľa právneho poriadku miesta stavby. Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť podpísaný záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom záujemcu, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmá cena, ktorá - zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie, pričom alikvotný rozsah sa uplatní len pri stavbe, ktorá bola riadne ukončená v rozhodnom období a ktorej uskutočňovanie sa začalo pred jeho začiatkom (ak je to uplatniteľné), - zohľadňuje len uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné), - zohľadňuje alikvotný podiel záujemcu v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné), - je správne vyčíslená podľa tohto bodu.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Podmienka účasti č. 4 – Stavbyvedúci č. 1 Záujemca preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky –Stavbyvedúci č. 1, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady: a) Doklad zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci so zameraním na pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad b) Profesijný životopis zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); - kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - súhrnné praktické skúsenosti s organizáciou, riadením a koordináciou stavebných prác na zrealizovaných stavbách v pozícii stavbyvedúci v celkovom súhrnnom rozsahu min. 10 rokov, pričom zároveň preukáže - minimálne jednu praktickú skúsenosť na pozícii stavbyvedúci pri prácach na výstavbe alebo rekonštrukcii nemocničných budov alebo zdravotníckych zariadení (Typ 1, oddiel 12, skupina 126, trieda 1264, podľa štatistickej klasifikácie stavieb) v minimálnej hodnote stavebných prác rovnakej alebo vyššej ako 50 000 000.00 EUR bez DPH Ku všetkým praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba uvedie: - názov a sídlo odberateľa, - lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/ y), - pozíciu ktorú zastávali, - názov projektu, prípadne stavebnej akcie - určenie rozsahu prác za ktoré bol zodpovedný - kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa). Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referenčné skúsenosti z riadne ukončených stavieb, pričom riadne ukončená stavba je vymedzená v podmienke účasti č. 3. Údaje v životopise zodpovedná osoba potvrdí vlastnoručným podpisom spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé a že bude k dispozícii na plnenie predmetu zákazky. Spoločne k osobám stavbyvedúci 1 až 3 Aspoň jedna z osôb v pozícii Stavbyvedúci č. 1, Stavbyvedúci č. 2 alebo Stavbyvedúci č. 3 musí preukázať skúsenosť s výstavbou alebo rekonštrukciou operačných sál a aspoň jedna z týchto osôb skúsenosť s výstavbou heliportu. Obidve skúsenosti môže preukázať tá istá osoba a môžu byť preukázané tou istou stavbou alebo rozdielnymi stavbami, ktoré nemusia byť totožné s referenčnou stavbou podľa minimálnej úrovne štandardov.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Podmienka účasti č. 5 – Stavbyvedúci č. 2 Záujemca preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky –Stavbyvedúci 2, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady: a) Doklad zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad b) Profesijný životopis zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); - kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - súhrnné praktické skúsenosti s organizáciou, riadením a koordináciou stavebných prác na zrealizovaných stavbách v pozícii stavbyvedúci v celkovom súhrnnom rozsahu min. 10 rokov, pričom zároveň preukáže: - minimálne 1 (jednu) praktickú skúsenosť na pozícii stavbyvedúci pri prácach na výstavbe alebo rekonštrukcii nemocničných budov alebo zdravotníckych zariadení (podľa štatistickej klasifikácie stavieb Typ 1, oddiel 12, skupina 126, trieda 1264), v minimálnej hodnote stavebných prác rovnakej alebo vyššej ako 20 000 000,00 EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referenčné skúsenosti z riadne ukončených stavieb, pričom riadne ukončená stavba je vymedzená v podmienke účasti č. 3. Údaje v životopise zodpovedná osoba potvrdí vlastnoručným podpisom spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé. Spoločne k osobám stavbyvedúci 1 až 3 Aspoň jedna z osôb v pozícii Stavbyvedúci č. 1, Stavbyvedúci č. 2 alebo Stavbyvedúci č. 3 musí preukázať skúsenosť s výstavbou alebo rekonštrukciou operačných sál a aspoň jedna z týchto osôb skúsenosť s výstavbou heliportu. Obidve skúsenosti môže preukázať tá istá osoba a môžu byť preukázané tou istou stavbou alebo rozdielnymi stavbami, ktoré nemusia byť totožné s referenčnou stavbou podľa minimálnej úrovne štandardov.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Podmienka účasti č. 6 – Stavbyvedúci č. 3 Záujemca preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky – Stavbyvedúci č. 3, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady: a) Doklad zodpovednej osoby – Stavbyvedúci č. 3: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad; b) Profesijný životopis zodpovednej osoby – Stavbyvedúci č. 3, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); - kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - súhrnné praktické skúsenosti s riadením realizovaných stavieb v pozícii stavbyvedúci v celkovom súhrnnom rozsahu min. 10 rokov, pričom zároveň preukáže, že - minimálne jedna praktická skúsenosť vo funkcii stavbyvedúceho pri realizácii stavebných prác budov (Typ 1, podľa štatistickej klasifikácie stavieb, oddiel ani skupina nie sú ohraničené) v minimálnej hodnote stavebných prác rovnakej alebo vyššej ako 50 000 000,00 EUR bez DPH Ku všetkým praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba uvedie: - názov a sídlo odberateľa, - lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/ y), - pozíciu ktorú zastávali, - názov projektu, prípadne stavebnej akcie - určenie rozsahu prác za ktoré bol zodpovedný - kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa). Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referenčné skúsenosti z riadne ukončených stavieb, pričom riadne ukončená stavba je vymedzená v podmienke účasti č. 3. Údaje v životopise zodpovedná osoba potvrdí vlastnoručným podpisom spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé a že bude k dispozícii na plnenie predmetu zákazky. Spoločne k osobám stavbyvedúci 1 až 3 Aspoň jedna z osôb v pozícii Stavbyvedúci č. 1, Stavbyvedúci č. 2 alebo Stavbyvedúci č. 3 musí preukázať skúsenosť s výstavbou alebo rekonštrukciou operačných sál a aspoň jedna z týchto osôb skúsenosť s výstavbou heliportu. Obidve skúsenosti môže preukázať tá istá osoba a môžu byť preukázané tou istou stavbou alebo rozdielnymi stavbami, ktoré nemusia byť totožné s referenčnou stavbou podľa minimálnej úrovne štandardov.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Podmienka účasti č. 7 – Expert na informačné modelovanie stavieb (BIM manažér / BIM koordinátor) Záujemca preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky – Expert na informačné modelovanie stavieb (BIM manažér / BIM koordinátor), pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží nasledovné doklady: a) Doklad zodpovednej osoby – Osvedčenie alebo certifikát preukazujúci odbornú spôsobilosť v oblasti informačného modelovania stavieb (BIM) vydaný medzinárodne uznávanou organizáciou (napríklad certifikácia buildingSMART) alebo certifikát o absolvovaní špecializovaného vzdelávania zameraného na BIM manažment/koordináciu udelený autorizovaným školiacim strediskom, prípadne iný ekvivalentný doklad. b) Profesijný životopis zodpovednej osoby musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); - kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - súhrnné praktické skúsenosti s riadením, koordináciou a správou informačných modelov stavieb (BIM) v pozícii BIM manažéra alebo BIM koordinátora v celkovom súhrnnom rozsahu min. 5 rokov, pričom zároveň preukáže, že má: - minimálne jednu praktickú skúsenosť vo funkcii BIM manažéra/koordinátora pri realizácii stavebného projektu budovy (Typ 1, podľa štatistickej klasifikácie stavieb, oddiel ani skupina nie sú ohraničené), pri ktorom bola uplatnená metodika BIM počas fázy výstavby, a to na projekte v minimálnej hodnote stavebných prác rovnakej alebo vyššej ako 30 000 000,00 EUR bez DPH. Ku všetkým praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba uvedie: - názov a sídlo odberateľa, - lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/ y), - pozíciu ktorú zastávali, - názov projektu, prípadne stavebnej akcie - určenie rozsahu prác, za ktoré bola zodpovedná (napr. správa zdieľaného dátového prostredia CDE, koordinácia modelov profesií, kontrola kolízií, príprava modelu pre správu budovy - As-Built). - kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa). Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referenčné skúsenosti z riadne ukončených fáz projektov. Za riadne ukončenú praktickú skúsenosť sa na účely tejto podmienky považuje odovzdanie a akceptácia príslušného BIM modelu v rámci riadne ukončenej stavby podľa vymedzenia v podmienke účasti č. 3 (napr. realizačného modelu alebo modelu skutočného vyhotovenia stavby) objednávateľom. Údaje v životopise zodpovedná osoba potvrdí vlastnoručným podpisom spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé a že bude k dispozícii na plnenie predmetu zákazky.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Podmienka účasti č. 8 – Stavbyvedúci na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória 32 Záujemca preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky – Stavbyvedúci na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady: a) Doklad zodpovednej osoby – Osvedčenie s odborným zameraním Stavbyvedúci na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad; b) Profesijný životopis zodpovednej osoby musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); - kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - súhrnné praktické skúsenosti s riadením realizovaných stavieb v pozícii stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, v celkovom súhrnnom rozsahu min. 5 rokov, pričom zároveň preukáže, že - minimálne jedna praktická skúsenosť vo funkcii stavbyvedúceho pri realizácii stavebných prác budov (Typ 1, podľa štatistickej klasifikácie stavieb, oddiel ani skupina nie sú ohraničené) v minimálnej hodnote stavebných prác rovnakej alebo vyššej ako 20 000 000,00 EUR bez DPH. Ku všetkým praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba uvedie: - názov a sídlo odberateľa, - lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/ y), - pozíciu ktorú zastávali, - názov projektu, prípadne stavebnej akcie - určenie rozsahu prác za ktoré bol zodpovedný - kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa). Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referenčné skúsenosti z riadne ukončených stavieb, pričom riadne ukončená stavba je vymedzená v podmienke účasti č. 3. Údaje v životopise zodpovedná osoba potvrdí vlastnoručným podpisom spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé a že bude k dispozícii na plnenie predmetu zákazky.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Podmienka účasti č. 9 – Stavbyvedúci na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória 33 Záujemca preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky – Stavbyvedúci na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória 33 elektrotechnické zariadenia, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady: a) Doklad zodpovednej osoby – Osvedčenie s odborným zameraním Stavbyvedúci na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória 33 elektrotechnické zariadenia v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad; b) Profesijný životopis zodpovednej osoby musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); - kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - súhrnné praktické skúsenosti s riadením realizovaných stavieb v pozícii stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v celkovom súhrnnom rozsahu min. 5 rokov, pričom zároveň preukáže, že - minimálne jedna praktická skúsenosť vo funkcii stavbyvedúceho pri realizácii stavebných prác budov (Typ 1, podľa štatistickej klasifikácie stavieb, oddiel ani skupina nie sú ohraničené) v minimálnej hodnote stavebných prác rovnakej alebo vyššej ako 20 000 000,00 EUR bez DPH. Ku všetkým praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba uvedie: - názov a sídlo odberateľa, - lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/ y), - pozíciu ktorú zastávali, - názov projektu, prípadne stavebnej akcie - určenie rozsahu prác za ktoré bol zodpovedný - kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa). Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referenčné skúsenosti z riadne ukončených stavieb, pričom riadne ukončená stavba je vymedzená v podmienke účasti č. 3. Údaje v životopise zodpovedná osoba potvrdí vlastnoručným podpisom spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé a že bude k dispozícii na plnenie predmetu zákazky.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Podmienka účasti č. 10 – Stavbyvedúci na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória 35 Záujemca preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky – Stavbyvedúci na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória 35 plynové zariadenia (expert pre medicínske plyny), pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady: a) Doklad zodpovednej osoby – Osvedčenie s odborným zameraním Stavbyvedúci na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória 35 plynové zariadenia v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad; b) Profesijný životopis zodpovednej osoby musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); - kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - súhrnné praktické skúsenosti s riadením realizovaných stavieb v pozícii stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v celkovom súhrnnom rozsahu min. 5 rokov, pričom zároveň preukáže, že - minimálne jedna praktická skúsenosť vo funkcii stavbyvedúceho pri realizácii stavebných prác budov (Typ 1, podľa štatistickej klasifikácie stavieb, oddiel ani skupina nie sú ohraničené) v minimálnej hodnote stavebných prác rovnakej alebo vyššej ako 20 000 000,00 EUR bez DPH. Ku všetkým praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba uvedie: - názov a sídlo odberateľa, - lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/ y), - pozíciu ktorú zastávali, - názov projektu, prípadne stavebnej akcie - určenie rozsahu prác za ktoré bol zodpovedný - kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa). Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referenčné skúsenosti z riadne ukončených stavieb, pričom riadne ukončená stavba je vymedzená v podmienke účasti č. 3. Údaje v životopise zodpovedná osoba potvrdí vlastnoručným podpisom spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé a že bude k dispozícii na plnenie predmetu zákazky.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Podmienka účasti č. 11 – Koordinátor bezpečnosti na stavenisku Záujemca preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky – Koordinátor bezpečnosti na stavenisku, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady: a) Doklad zodpovednej osoby – Záujemca predloží osvedčenie alebo iný doklad preukazujúci, že navrhovaná osoba je oprávnená vykonávať činnosť koordinátora bezpečnosti podľa § 6 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., alebo ekvivalentný doklad podľa práva štátu jej usadenia. b) Profesijný životopis zodpovednej osoby – Koordinátor bezpečnosti na stavenisku, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); - kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - súhrnné praktické skúsenosti s organizáciou, riadením a koordináciou stavebných prác na zrealizovaných stavbách v pozícii technik BOZP a/alebo v pozícii Koordinátor bezpečnosti na stavenisku v celkovom súhrnnom rozsahu min. 10 rokov, pričom zároveň preukáže minimálne dve praktické skúsenosti na pozícii technik BOZP a/alebo Koordinátor bezpečnosti na stavenisku pri prácach na výstavbe alebo rekonštrukcii nemocničných budov alebo zdravotníckych zariadení (Typ 1, oddiel 12, skupina 126, trieda 1264, podľa štatistickej klasifikácie stavieb). Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referenčné skúsenosti z riadne ukončených stavieb, pričom riadne ukončená stavba je vymedzená v podmienke účasti č. 3. Údaje v životopise zodpovedná osoba potvrdí vlastnoručným podpisom spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Podmienka účasti č. 12 – Špecialista na medicínske technológie a čisté priestory Záujemca preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - Špecialista na medicínske technológie a čisté priestory pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady: a) Doklad zodpovednej osoby Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb alebo ekvivalent, a doklad o školení od výrobcov medicínskych technológií alebo certifikát z oblasti GMP (Good Manufacturing Practice) pre čisté priestory alebo doklad o absolvovaní školenia k norme ISO 14644 (Cleanrooms) alebo ekvivalent. b) Profesijný životopis zodpovednej osoby - Špecialista na medicínske technológie a čisté priestory, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); - kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - súhrnné praktické skúsenosti so zabezpečovaním dodávok a montáže medicínskych technológií alebo s realizáciou čistých priestorov pri prácach na výstavbe alebo rekonštrukcii nemocničných budov alebo zdravotníckych zariadení v celkovom súhrnnom rozsahu min. 5 rokov, bez ohľadu na formálne označenie pracovnej pozície, - minimálne jednu praktickú skúsenosť so zabezpečovaním dodávok a montáže medicínskych technológií alebo s realizáciou čistých priestorov pri prácach na výstavbe alebo rekonštrukcii nemocničných budov alebo zdravotníckych zariadení (Typ 1, oddiel 12, skupina 126, trieda 1264, podľa štatistickej klasifikácie stavieb) v minimálnej hodnote stavebných prác rovnakej alebo vyššej ako 30 000 000,00 EUR bez DPH Ku všetkým praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba uvedie názov a sídlo odberateľa, lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/y), pozíciu, ktorú zastávala, názov projektu, prípadne stavebnej akcie, určenie rozsahu prác, za ktoré bola zodpovedná, a kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa). Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referenčné skúsenosti z riadne ukončených stavieb, pričom riadne ukončená stavba je vymedzená v podmienke účasti č. 3. Údaje v životopise zodpovedná osoba potvrdí vlastnoručným podpisom spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Opatrenia environmentálneho manažérstva (§ 34 ods. 1 písm. h) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podmienka účasti č. 13 – Opatrenia environmentálneho manažérstva Podľa § 34 ods. 1 písm. h) vo vzťahu k §36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Minimálna požadovaná úroveň štandardov Záujemca musí preukázať, že uplatňuje environmentálne opatrenia resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy. Ako dôkaz zhody s dodržiavaním ochrany životného prostredia preukáže záujemca platnou registráciou v schéme EMAS s rozsahom pokrývajúcim uskutočňovanie pozemných stavieb alebo iným rovnocenným dôkazom o opatreniach environmentálneho manažérstva. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať registráciu v schéme EMAS v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach environmentálneho manažérstva.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technické vybavenie, študijné a výskumné zariadenia (§ 34 ods. 1 písm. d) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podmienka účasti č. 14 – Systém manažérstva kvality Podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých záujemcom na zabezpečenie kvality vo vzťahu k §35. Minimálna požadovaná úroveň štandardov Záujemca musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy. Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva kvality preukáže záujemca platným dokladom: ISO 9001 v oblasti výstavby/rekonštrukcie pozemných stavieb alebo rovnocenné osvedčenia vydávané na základe systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou v zmysle zák. č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že záujemca má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ, alebo štátov mimo EÚ/EHP, ktoré sú rovnocennými s uvedenými normami. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať takýto certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality.
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technické vybavenie, študijné a výskumné zariadenia (§ 34 ods. 1 písm. d) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podmienka účasti č. 15 – Odborná spôsobilosť na zhotovovanie vyhradenej stavby Podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých záujemcom na zabezpečenie kvality vo vzťahu k §35 Minimálna požadovaná úroveň štandardov Záujemca musí preukázať, že je odborne spôsobilý na zhotovovanie vyhradenej stavby v zmysle § 31 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. o výstavbe. Ako dôkaz splnenia tejto podmienky záujemca predloží platný doklad: Certifikát o zhode systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb, vydaný akreditovaným certifikačným orgánom podľa certifikačnej schémy „Národný dokument: Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb“ podľa schémy v prílohe F pre vyhradené stavby definované v prílohe B, tabuľka B1 v skupinách b) a d). Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov Európskej únie, ktorými sa potvrdzuje splnenie rovnocenných opatrení na zabezpečenie kvality zhotovovania náročných (vyhradených) stavieb. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať takýto certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ktorými záujemca preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality (národným dokumentom).
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technické vybavenie, študijné a výskumné zariadenia (§ 34 ods. 1 písm. d) ZVO)
• Opis podmienky účasti: Podmienka účasti č. 16 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých záujemcom na zabezpečenie kvality vo vzťahu k § 35 ZVO. Minimálna požadovaná úroveň štandardov Záujemca musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý použije pri plnení zmluvy. Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preukáže záujemca platným dokladom: Certifikátom ISO 45001 v oblasti výstavby/rekonštrukcie pozemných stavieb, alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že záujemca má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo štátov mimo EÚ/EHP, ktoré sú rovnocennými s uvedenými normami. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať takýto certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality.
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena bez DPH
• Parametre kritéria
• Váhové hodnotiace kritérium
• Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100
• Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena bez DPH
• Ďalšie požiadavky
• Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu.: áno
• Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude v prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, vyžadovať vytvoriť medzi členmi skupiny dodávateľov určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka) z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Informácie o variantoch
• Varianty: Nie sú povolené
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Vykonávanie zmluvy prostredníctvom chránených pracovísk
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• eFakturácia
• Elektronická fakturácia: Povinná
• Údaje o uplatnení nariadenia o zahraničných subvenciách
• Uplatnenie nariadenia o zahraničných subvenciách: áno
• eKatalóg
• Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
• Postup po procese udeľovania
• Elektronické objednávanie: áno
• Elektronická platba: áno
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehoty
• Lehota na prijímanie žiadostí o účasť (dátum): 23.09.2026
• Lehota na prijímanie žiadostí o účasť (čas): 08:00
• Jazyk predkladania ponúk
• Jazyk predkladania ponúk
• Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: slovenčina
• Jazyk predkladania ponúk
• Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: čeština
• Zábezpeka
• Vyžaduje sa zábezpeka: áno
• Opis zábezpeky: Od uchádzačov bude vyžadovaná zábezpeka vo výške 500 000 EUR a to až k predloženiu konečnej ponuky. Podrobnosti o zložení zábezpeky konečnej ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.tenderia.sk/public/order/69695a4bc094f78f8c83385c
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Súťažné podklady v úradných jazykoch
• Súťažné podklady v úradnom jazyku
• Súťažné podklady v úradnom jazyku
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/564058
• Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: tenderia
• Preskúmanie
• Lehoty na preskúmanie
• Opis lehôt na preskúmanie: Záujemca alebo uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže podať námietky podľa § 170 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Podaniu námietok nemusí predchádzať doručenie žiadosti verejnému obstarávateľovi o preskúmanie postupu ani o nápravu v postupe. Námietky musia byť doručené Úradu pre verejné obstarávanie a verejnému obstarávateľovi v lehote podľa § 170 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre strategickú investíciu podľa zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete. Dohľad nad týmto verejným obstarávaním vykonáva podľa § 140a zákona o verejnom obstarávaní útvar dohľadu pre strategickú agendu Úradu pre verejné obstarávanie. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením námietok sa medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi doručujú prostredníctvom komunikačného rozhrania systému tenderia. Podrobnosti sú uvedené v bode 23 súťažných podkladov.
• Organizácia pre preskúmanie
• ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
• ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)